- 建造师案例题
题干：某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。实施过程中,发生如下事件:事件1:总承包商于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至6日才开工,总承包商要求工期顺延5天。事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总承包商要求此项试验费由业主支付。事件5:结构施工期间,总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。事件6:监理工程师检查防渗工程,发现止水带安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误,需进行返工。事件7:在做基础处理时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请。事件8:在进行结算时,总承包商根据已标价的工程量清单,要求安装配件费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。
题目： 在事件7中,你认为监理工程师应如何协调处理?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案(1)监理工程师应拒绝直接接受分包单位终止合同申请。(2)应要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合同。(3)要求总承包商对不合格工程返工处理。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 2 【建造师案例题】事件一中,监理单位应如何答复?说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件3中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 4 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 5 【建造师案例题】在事件7中,你认为监理工程师应如何协调处理?
- 6 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 7 【建造师案例题】事件一中，监理工程师同意中止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?
- 8 【建造师案例题】在事件7中，你认为监理工程师应如何协调处理？
- 9 【建造师案例题】事件1中为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更的审批手续不符合要求？变更后的正确审批程序是什么？
- 10 【建造师案例题】事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员行为？取消细石混凝土？护面应履行什么手续？
热门试题换一换
- 专项施工方案中的劳动力计划包括哪些类别的人员?
- 职业健康安全与环境管理体系标准由( )五大要素构成。
- 燃气管道根据敷设方式分类的有 ()
- 项目经理部在项目质量控制总结、改正、纠正和预防的过程中,对不合格的控制应符合哪些规定?
- 建设工程纠纷案件审理中,建设单位对材料证据保全的请求应当在()之前提出。
- 楼层梯段相邻踏步高度差和每踏步两端宽度差分别不应大于()。
- 启闭机座下的混凝土层浇筑厚度不应小于()cm。
- 关于生活污水塑料管道的坡度，其管径125mm的最小坡度为（ ）。
- 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。
- 砖砌体"三一"砌筑法的具体含义是指（）。
- 下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gMqg