- 建造师案例题
题干：某市政跨河桥上部结构为长13m的单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。[artificial/abc9d2dd41c-a5df-46c2-b048-95dbe46ccffa.jpg]在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比合同要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩钢筋笼未能按计划开工制作,施工单位经济损失2万元。事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。
题目：事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是:施工单位仅对钢筋的数量验收,而未对其质量进行验收。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 2 【建造师案例题】事件3中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 3 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 4 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 5 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
- 6 【建造师案例题】事件二中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目？并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
- 7 【建造师案例题】事件二中，监理工程师要求重新复验是否合理？并说明理由。施工单位螺栓连接副进场检验和重新全数复验时，都应检验什么项目？
- 8 【建造师案例题】说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
- 9 【建造师案例题】事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？
- 10 【建造师案例题】事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？
热门试题换一换
- 关于仲裁裁决的作出,下列表述正确的是( )。
- 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设( )标准。
- 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由( )提出意见,其认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定。
- 根据《工程建设行业标准管理办法》规定,工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审,复审的结论不包括()。
- 编制控制性施工进度计划的主要目的是()。
- 常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是()。
- 项目法人应当根据国家和水利部有关规定,主动接受水利工程()对其质量体系进行监督检查。
- 沥青路面的施工中,沥青混合料的压实步骤包括()。
- 地表水作为饮用水源时,给水处理中主要的去除对象是()。
- 竣工结算的依据有哪些？
- 按照质量控制点分级要求，冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
2RRYm