- 建造师案例题
题干:某市政跨河桥上部结构为长13m的单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如下图所示),经监理工程师批准后实施。[006-002-007-000-9787112160549-image/006-002-007-000-9787112160549-005-001.jpg]在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比合同要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩钢筋笼未能按计划开工制作,施工单位经济损失2万元。事件三:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。
题目:事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是什么?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是:施工单位仅对钢筋的数量验收,而未对其质量进行验收。

- 1 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 2 【建造师案例题】事件3中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 3 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 4 【建造师案例题】事件三中,监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 5 【建造师案例题】事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?
- 6 【建造师案例题】事件二中,按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目?并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
- 7 【建造师案例题】事件二中,监理工程师要求重新复验是否合理?并说明理由。施工单位螺栓连接副进场检验和重新全数复验时,都应检验什么项目?
- 8 【建造师案例题】说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
- 9 【建造师案例题】事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
- 10 【建造师案例题】事件二中,按照监理工程师要求,针对模板及支架施工方案中模板整体设计,施工单位应补充哪些必要验算内容?
热门试题换一换
- 可行性研究报告编制一般委托有相应资格的( )承担。
- 施工控制网的主要作用是,利用测量仪器采用一定的放样方法,将图纸上所设计建筑物的( )在地面标定出来,以便进行施工。
- 横墙应满足的要求不包括()。
- 某公路段施工中,计划时段内应完成的工程量P,计划时段内的制度台班数W1,机械的台班生产率Q,机械的利用率KB,则需要机械的台数N为( )。
- 甲、乙双方签订合同时,均同意在合同中协议选择双方发生纠纷后的管辖法院,他们可以协议选择的法院有()
- 工程管理信息化属于( )的范畴。
- 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现目标的有效性和效率。这是质量管理八项原则中的()原则。
- 关于保温工程质量的说法,正确的是( )。
- 无须办理动火证的作业是( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
