- 建造师案例题
题干：某施工单位承接了-4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自梁或自购。项目部拟就1号~3号排架组织流水施工,各段流水节拍见表1。[006-002-007-000-9787566103192-image/006-002-007-000-9787566103192-009-001.jpg](注:表中排架由基础、墩身和盖粱三部分组成)根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件:事件一;施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到现场,致使墩身施工推迟了10天开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。事件二:盖梁承重支架采用满堂排架,脚手架采用双排落地脚手架。施工中采取的施工方案如下:(1)承重支架的立杆底部采用通长的槽钢。(2)设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座200mm处的立杆上。(3)立杆接长全部采用搭接。(4)盖梁施工脚手架部分与承重支架必须连接。
题目：针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案可以。理由:首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且谊推迟会使工期延长,并套带来人员、设备的窝工,所以承包商可烈提出工期和费用索赔。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。
- 2 【建造师案例题】 在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
- 3 【建造师案例题】针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 4 【建造师案例题】针对事件三,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 6 【建造师案例题】在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
- 7 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 8 【多选题】承包商可以提出索赔的事件有（）。
- A 、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
- B 、因工程变更造成的时间、费用损失
- C 、发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
- D 、货款利率上调造成贷款利息增加
- E 、发包人延误支付期限造成承包人的损失
- 9 【建造师案例题】在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿？为什么？
- 10 【建造师案例题】针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。
热门试题换一换
- 某建设项目,招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9时整。在2010年6月6日上午9时整的时候,共收到了投标书10份。其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11时,另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因,是因为公司的领导出差刚回来,由于签字的原因才送来晚了。则下列表述中,正确的是( )。
- 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
- 第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清,证据不足的,( )。
- 下列关于合议庭评议和宣判的说法正确的有( )。
- 下列地铁基坑围护结构中,可回收部分或全部材料的有()。
- 大型排水混凝土构筑物，在施工中为防止混凝土产生裂缝，要严格控制混凝土原料质量，要做到( )。
- 依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。
- 某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DW53l