- 建造师案例题
题干：背景资料：某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：土石方686立方米，建设工期250d，2002年9月1日开工，工程造价3165万元。合同约定结算方法；合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。施工过程中发生如下事件：事件1：总承包商于2002年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2002年9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至2002年9月6日才开工。总承包商对此提出索赔。事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。事件5：监理工程师检查防渗工程，发现止水安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误，需进行返工。
题目：在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿？为什么？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案得不到。虽然总监理工程师同意更换，不等同于免除总承包商应负的责任。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】 在事件3中,总承包商的要求是否合理?为什么?
- 2 【建造师案例题】 在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
- 3 【建造师案例题】针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 4 【建造师案例题】针对事件三,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 6 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 7 【建造师案例题】在事件1中,总承包商的要求是否成立?根据是什么?
- 8 【建造师案例题】在事件3中,总承包商的要求是否合理?为什么?
- 9 【建造师案例题】在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
- 10 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
热门试题换一换
- 工程项目竣工验收时，( )必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。
- 张某是某建筑工程公司的工人，在某次施工过程中，张某不慎从三楼摔下致使高位截瘫，因无力负担巨额的医疗费，张某将该公司告上法庭。法院经审理做出判决支持了张某的全部诉讼请求。建筑公司不服，向二审法院提起了上诉，二审法院经审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力是( )。
- 该电气安装工程的试通电应按照()原则进行。
- 某城市道路工程,项目经理部技术负责人主持编写了项目质量计划。该质量计划体现了质量管理人员的过程控制,在质量计划的实施过程中,项目经理定期组织项目技术负责人验证质量计划的实施效果,对项目质量控制中存在的问题和隐患提出解决措施。工程竣工后,该项目内部质量审核员按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录,项目经理组织有关专业技术人员按最终检验和试验的规定,根据合同要求进行全面验证。工程交工后,项目经理部编制了撤场计划。 问题 1.指出背景材料中的不妥之处,并改正。 2.项目质量计划包括的内容有哪些？ 3.项目经理部编制的撤场计划应符合哪些要求？
- 本工程建设过程中的验收包括()验收。
- 甲是某产品的专利权人，乙于2008年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。乙应对甲赔偿的额度为（）万元。
- 下列有关诉讼时效中断的情况,描述正确的是()。
- 某C20钢筋混凝土现浇板跨度为3.8m，其模板拆除时混凝土强度设计无具体要求，当现浇板混凝土强度至少为（ ）MPa时才可以拆除底模及支架。
- 下列说法中，符合燃气管道吹扫要求的有（ ）。
- 根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（ ）。
- 要求外省施工单位提前审核通过后方可参与投标是否合理？说明理由。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
d2ld7