- 建造师案例题
题干：某施工单位承接了-4x20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就14~34排架组织流水施工,见表。[ejjzs/glgcglysw/mtdjd/12/image/img-12-260-01.jpg]根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件:事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。事件2:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应人的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟了10d开始,承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
题目：针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期延长，并会带来人员、设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。
- 2 【建造师案例题】针对事件三,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 3 【建造师案例题】针对事件3,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。
- 4 【建造师案例题】针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 6 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 7 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 8 【多选题】承包商可以提出索赔的事件有（）。
- A 、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
- B 、因工程变更造成的时间、费用损失
- C 、发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
- D 、货款利率上调造成贷款利息增加
- E 、发包人延误支付期限造成承包人的损失
- 9 【建造师案例题】针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。
- 10 【建造师案例题】针对事件一，根据合同规定是否可以调整单价？说明理由，路基回填土石方的结算工程款为多少万元？
热门试题换一换
- 当事人收到仲裁委员会的( )后,应约定仲裁庭的组成形式,并在仲裁规则规定的期间内加以确定。
- 施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么?
- (二) 某城市道路工程项目,施工图设计中要求基层采用石灰粉煤灰稳定砂砾,面层采用沥青混合料施工。 在基层施工过程中的一些情况如下: (1)选用的粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量为60%。 (2)通过配合比试验确定相关的指标。 (3)混合料拌成后的平均堆放时间为30h。 (4)拌成后的混合料的含水量略小于最佳含水量。 沥青混合料面层施工严格按行业标准CJJ 1的规定对其质量进行控制。 某段道路的施工正赶上季节性的雨期。 问题
- 土方路堤填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，则应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于( )m。
- 明龙骨吊顶饰面板的安装方法有 ()
- 下列所列公路工程中,可以由二级注册建造师(公路工程)担任其项目负责人的有()。
- 水泥混凝土面层伸缩缝中的填缝料灌注时,要注意的施工要求是()。
- 为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
- 不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
bYYw