- 建造师案例题
题干：某泵站工程,业主与总承包商监理单位分别签订了施工合同监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减设计变更和洽商;安装配件防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。实施过程中,发生如下事件:事件1:总承包商于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至6日才开工,总承包商要求工期顺延5天。事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总承包商要求此项试验费由业主支付。事件5:结构施工期间,总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。事件6:监理工程师检查防渗工程,发现止水带安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误,需进行返工。事件7:在做基础处理时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请。事件8:在进行结算时,总承包商根据已标价的工程量清单,要求安装配件费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。
题目：在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案得不到。虽然总监理工程师同意更换,不等同于免除总承包商应负的责任。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】 在事件3中,总承包商的要求是否合理?为什么?
- 2 【建造师案例题】 在事件5中,你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?
- 3 【建造师案例题】针对事件3,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 4 【建造师案例题】针对事件三,承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 5 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 6 【建造师案例题】针对事件一,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 7 【建造师案例题】在事件1中,总承包商的要求是否成立?根据是什么?
- 8 【建造师案例题】在事件3中,总承包商的要求是否合理?为什么?
- 9 【建造师案例题】针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。
- 10 【建造师案例题】在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿？为什么？
热门试题换一换
- 根据施工方法不同，土石坝的分类不包括( )。
- 水利水电工程项目划分为( )三级。
- 对混凝土结构常用加固的方法有( )。
- 开庭审理是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人参加下，对案件进行实体审理的诉讼活动，主要步骤包括( )等。
- 在建设工程施工管理中，( )是业主方的项目管理的最重要任务。
- 施工过程中,看台梁模板应重点检查哪些内容?针对看台梁模板的施工方案,其中应重点审查哪些内容?
- 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,属于I类民用建筑工程的是()。
- 建筑节能分部验收资料（）单独组卷。
- 简述编制投标文件的步骤及主要内容。
- 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有（ ）。
- 工程施工合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（ ）。
- 按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿外，检查的保证项目还应有哪些?
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
XnW6b