- 简答题
题干:某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不计人直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图所示(时间单位:月)。[jlgcs/jsgcjlalfx/mtdjd/9/image/img-09-215-01.jpg]施工过程中发生下列事件:事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。事件2:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
题目:事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
(1)事件4发生后,预计工程实际工期为18个月。(2)项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由:造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更,因此可以要求缩短工期。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】在建设工程风险事件发生后,风险管理的目标有 ( )
- A 、使实际损失最小
- B 、使潜在损失最小
- C 、减少忧虑及相应的忧虑价值
- D 、承担社会责任
- E 、满足外部附加义务
- 2 【简答题】上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变,指出新的关键线路。
- 3 【简答题】事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
- 4 【简答题】事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
- 5 【简答题】事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
- 6 【案例分析题】事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
- 7 【简答题】事件1、2、3发生后,该项目的实际工期为多少天?
- 8 【简答题】分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响,并说明理由。
- 9 【多选题】当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。
- A 、临时延期申请
- B 、延期意向通知
- C 、原始进度计划
- D 、详细申述报告
- E 、工程变更指令
- 10 【案例分析题】事件4发生后,预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
热门试题换一换
- 根据《国务院关于投资体制改革的决定》对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,政府需要从投资决策的角度审批( )。
- 监理例会会议纪要的内容应经( )审阅,与会各方代表会签,发至合同有关各方,并应有签收手续。
- 甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同( )。
- FIDIC《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请后的( )d内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
- 依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于附加监理工作的是 ( )
- 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患,应及时下达工程暂停令,并报告建设单位。施工单位拒不停工整改,监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告 ( )
- 建设工程监理组织协调中,主要用于外部协调的方法是 ( )
- 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
- 下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有( )。
- 按风险影响范围划分,建设工程风险种类有()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载