- 建造师案例题
题干：某房屋建筑工程，建筑面积26800㎡，地下二层，地上七层，钢筋混凝土框架结构根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具有相应资质的某分包单位深基坑工程开工前，分包单位项目技术负责人组织编制了深基坑工程专项施工方案，经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。事件二：室内卫生间楼板二次埋置管施工过程中，施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管聚氨酚防水涂料施工完毕后，从下午5:00开始进行蓄水检验，改日上午8:30，施工总承包单位要求项目监理机构进行验收监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议，不予验收。事件三：在监理工程师要求的时间内，施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图（如下图所示），经监理工程师确认后按此组织施工。[up2015/abcf88168c8-dd28-45f5-a770-9bd4d29c879e.jpg]事件四：在室内装修工程施工过程中，因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天，施工总承包单位以设计变更影响进度为由，向项目监理提出工期索赔21天的要求。
题目：事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件1~3中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14 d是否成立?说明理由。施工总承包单位提出工期索赔14 d不成立。理由:虽然该事件是因建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误导致的,但F工作有1周(7 d)的总时差,其被拖延的时间是14 d,只能批准7 d的工期索赔。
- 3 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325),室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?
- 4 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
- 5 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
- 6 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔14d是否成立?说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
- 8 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
- 9 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
- 10 【建造师案例题】事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立？
热门试题换一换
- 根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL 328-2005)，砌筑工程量应按( )分别计算，以建筑物砌体方计量。
- 针对乙延误工期这一事实,提供证据的责任由()承担。
- 城市市区内可能产生噪音污染的工程项目,施工单位应当在工程开工前( )天,向环境保护行政主管部门申报。
- 根据《行政诉讼法》的规定,被告行政机关拒绝履行判决,裁定的,第一审法院可以采取的措施有( )。
- 关于建筑工程一切险,下列说法中不正确的是( )。
- 高层建筑给水水平管道应有( )的坡度坡向泄水装置。
- 关于树木与地下管线、架空线之间的距离，下列选项叙述错误的是( )。
- 根据《劳动法》,劳动者有下列()情形之一的,用人单位可随时解除劳动合同。
- 分项工程应按（ ）等进行划分。
- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001关于建筑工程质量验收划分的规定，该工程的室内给水排水及采暖应属哪一级别？
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Gal79