- 单选题某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以( )作为结算工程价款的依据。
- A 、备案的中标合同
- B 、补充协议
- C 、重新商定合同
- D 、当地建设行政主管部门发布的计价方法
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“《解释》”)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 2 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的( )。
- A 、0.15
- B 、0.2
- C 、0.1
- D 、0.25
- 3 【建造师案例题】 某建筑工程,发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元,工期为300d。 施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误: 事件1:基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d,以完成上述工作。 事件2:由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3:承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d,造成相应工作施工滞后2d。 事件4:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d,工程不能施工。 事件5:施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2d。 该工程实际工期延误多少天?应批准的工期延长时间为多少天?
- 4 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 5 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()。
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 6 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 7 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 8 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同()。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 9 【单选题】某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
- A 、备案的建设工程合同
- B 、补充协议
- C 、重新商定合同
- D 、当地建设行政主管部门发布的计价方法
- 10 【单选题】某项工程发包人与承包人签订了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算工程量甲项为2300,乙项为3200,经协商合同价甲项为180元/,乙项为160元/。承包合同规定开工前业主应向承包人支付合同价20%的预付款。该项预付款的数额是( )。
- A 、1.96万元
- B 、8.28万元
- C 、10.24万元
- D 、18.52万元
热门试题换一换
- 职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括( )。
- 以下属于违反《公路法》规定的行为有( )。
- 某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。 2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天,回来后,项目经理提出了索赔。 3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10天,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。 试述承包人的索赔程序。
- 编制分类分项工程量清单单价时不涉及的费用有( )。
- 预应力混凝土大直径管桩(大管桩)采用离心振动辊压复合工艺生产高强度混凝土管节,生产时预留穿筋孔道,然后对拼接的若干管节穿筋张拉施加后张预应力,使之拼成长桩。施加于混凝土的有效预压应力为( )左右。
- 混凝土中的含砂率是指()。
- 对于预先给定借款偿还期的技术方案,应采用( )指标分析企业的偿债能力。
- 下列选项中,单位工程施工组织设计和施工方案均包括的内容是( )。
- 某工程基础底板的设计厚度为1.5米,施工单位施工厚度为1.6米,在计量、支付时,对于多做的工程量应当( )。
- 关于施工组织设计中施工平面图的说法中,正确的有( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载