- 单选题某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
- A 、备案的建设工程合同
- B 、补充协议
- C 、重新商定合同
- D 、当地建设行政主管部门发布的计价方法

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。

- 1 【单选题】某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以( )作为结算工程价款的依据。
- A 、备案的中标合同
- B 、补充协议
- C 、重新商定合同
- D 、当地建设行政主管部门发布的计价方法
- 2 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 3 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的( )。
- A 、0.15
- B 、0.2
- C 、0.1
- D 、0.25
- 4 【建造师案例题】某建筑工程,发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元,工期为300d。 施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误: 事件1:基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d,以完成上述工作。 事件2:由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3:承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d,造成相应工作施工滞后2d。 事件4:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d,工程不能施工。 事件5:施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2d。 请说明每个工期事件应批准的延长时间及其原因。
- 5 【建造师案例题】 某建筑工程,发包人与承包人签订了工程施工合同。合同约定工程总价为6200万元,工期为300d。 施工过程中,该工程的关键线路上发生以下几种原因引起工期的延误: 事件1:基坑工程开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知施工单位停工10d,以完成上述工作。 事件2:由于发包人原因,某一分项工程设计变更图纸延误导致承包人停工3d。 事件3:承包人租赁施工机械由于运输原因迟延入场2d,造成相应工作施工滞后2d。 事件4:由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在区域停电3d,工程不能施工。 事件5:施工地区下了特大暴雨,造成工程停工2d。 该工程实际工期延误多少天?应批准的工期延长时间为多少天?
- 6 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 7 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()。
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 8 【单选题】建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的()
- A 、15%
- B 、20%
- C 、10%
- D 、25%
- 9 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同( )。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
- 10 【单选题】发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同,承包人按照发包人的指令进行了工程施工,发包人在验收基础上支付了相应款项,则双方之间建设工程施工合同()。
- A 、没有成立
- B 、有效成立
- C 、效力有待确定
- D 、竣工验收合格后方有效
热门试题换一换
- 《城市道路设计规范》CJJ 37规定:除快速路外的各类道路根据城镇规模、设计交通量、地形等分为( )级。
- 造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有( )。
- 双层道床宜按垫层厚度铺足,单层道床铺设厚度宜为( )。
- 根据《建设项目环境保护条例》,关于建设工程竣工的环保验收,以下说法错误的是( )。
- 某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括( )。
- 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场()部位,设置明显的安全警示标志。
- 在工程项目施工准备阶段,监理机构的主要工作任务有( )。
- 某人提交伪造的身份证申请取得了建造师的注册注册证书和执业印章,后被查出。在此情况下,除了应撤销其注册外,该人在()内不得再次申请注册。
- 如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、项目子系统中的单项工程进度计划组成,该进度计划系统是由( )的计划组成的计划系统。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
