- 建造师案例题某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。 2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天,回来后,项目经理提出了索赔。 3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10天,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。 试述承包人的索赔程序。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案承包人的索赔程序是:
(1) 首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。
(2) 业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
(3) 确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担则事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】某施工项目在施工过程中,施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同,但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商,则下列表述中正确的是( )。
- A 、施工单位与A材料上之间存在合同之债
- B 、A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
- C 、施工单位与B材料商存在不当得利之债
- D 、
- E 、施工单位与B材料商之间存在侵权之债
- 2 【建造师案例题】某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。 2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天,回来后,项目经理提出了索赔。 3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10天,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。 分别分析几次事件中的索赔是否成立。
- 3 【多选题】某施工项目在施工过程中,施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同,但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商,则下列表述中正确的是( )。
- A 、施工单位与A材料上之间存在合同之债
- B 、A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
- C 、施工单位与B材料商存在不当得利之债
- D 、
- E 、施工单位与B材料商之间存在侵权之债
- 4 【多选题】某施工项目在施工过程中,施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同,但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了 B材料供应商,则下列表述中正确的是()。
- A 、施工单位与A材料上之间存在合同之债
- B 、A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
- C 、施工单位与B材料商存在不当得利之债
- D 、AB材料商之间不存在债的关系
- E 、施工单位与B材料商之间存在侵权之债
- 5 【单选题】某工程项目施工过程中,施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业,不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故,则对该起事故应承担责任的是()。
- A 、施工单位
- B 、建设单位
- C 、建设单位和施工单位共同
- D 、地下管线专业管理机构
- 6 【单选题】某施工项目在施工过程中,施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同,但施工单位误将货款支付给乙供应商,针对该笔款项说法正确的是()。
- A 、乙供应商因无过错,无需返还
- B 、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
- C 、施工单位因乙供应商拒绝返还,故可暂不向甲供应商支付货款
- D 、甲供应商无权直接要求乙供应商给付该笔款项
- 7 【单选题】某工程项目施工过程中,施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度,强令工人违章进行施工作业,导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成()。
- A 、重大责任事故罪
- B 、工程重大安全事故罪
- C 、强迫职工劳动罪
- D 、重大劳动安全事故罪
- 8 【单选题】某工程实施过程中,施工单位对于监理单位提出的安全事故隐患整改要求视而不见,继续野蛮施工。在此情况下,监理单位正确的处理方式是()。
- A 、继续要求施工单位整改
- B 、要求施工单位暂停施工,报告建设单位
- C 、及时向有关主管部门汇报
- D 、对施工单位进行处罚
- 9 【单选题】某施工项目在施工过程中,施工单位与甲供应商签订了建材买卖合同,但施工单位误将货款支付给乙供应商,针对该笔款项说法正确的是( )。
- A 、乙供应商因无过错,无需返还
- B 、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
- C 、施工单位因乙供应商拒绝返还,故可暂不向甲供应商支付货款
- D 、甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
- 10 【单选题】某工程在地基施工过程中,遇到大量不可预见的地下水承包人处理地下水的费用应该向( )索赔。
- A 、勘察单位
- B 、设计人
- C 、保险公司
- D 、发包人

