- 建造师案例题某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示。施工过程中,发生了如下事件: 事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35 d延长到45 d。 事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20 d增加到25 d。 事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。 问题 1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。 2.事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。 3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
1.网络计划总工期:170d。本网络计划的关键工作是:准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。
2.事件一:工期不可索赔;费用不可索赔。原因:施工方法不当导致,是施工单位责任。
事件二:费用可索赔2万;工期不可赔偿。原因:事件发生是由于勘察报告不正确,属建设单位责任。挖土2不在关键线路上,作业时间延长时间没有超过总时差,没能影响总工期。
3.事件三中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由:隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知监理单位检查验收,未经监理工程师签字(同意或确认),施工单位不得进行下一道工序施工,监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】建设单位甲与施工单位乙签订了某工程的施工合同,约定由乙公司承建该工程,施工地点为郑州市。乙公司又与丙单位签订了一份施工合同,约定由丙单位承建该工程的主体结构。丙单位开始施工前,指派业务员李某前往信阳市和丁公司洽谈购买钢筋事宜。李某在完成钢筋采购任务后,得知丁公司的水泥很便宜,随后与丁公司签订了水泥买卖合同。乙公司与丙公司签订的合同为( )。
- A 、转包合同,合同有效
- B 、转包合同,合同无效
- C 、分包合同,合同有效
- D 、分包合同,合同无效
- 2 【单选题】某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后,施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同,此后,施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时,发包人与承包人因工程质量发生争议,拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉,则( )。
- A 、只能以施工单位甲为被告提起诉讼
- B 、只能以施工单位乙为被告提起诉讼
- C 、只能以施工单位丙为被告提起诉讼
- D 、可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼
- 3 【单选题】某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同,业主支付给设计单位定金 10万元。该业主与承包商签订了施工合同,业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中,错误的是( )。
- A 、设计单位不履行合同时,应当支付给业主20万元
- B 、承包商不履行合同时,应当支付给业主40万元
- C 、设计合同履行后,定金10万元可冲抵设计费
- D 、施工合同履行过程中,业主可逐步扣回预付款20万元
- 4 【单选题】某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000m3,合同期为16天,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五入取整)
- A 、1
- B 、4
- C 、17
- D 、14
- 5 【单选题】某工程业主与设计单位签订了一份合同价为50万元的设计合同,业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同,业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中,错误的是( )。
- A 、设计单位不履行合同时,应当支付给业主20万元
- B 、承包商不履行合同时,应当支付给业主40万元
- C 、设计合同履行后,定金10万元可冲抵设计费
- D 、施工合同履行过程中,业主可逐步扣回预付款20万元
- 6 【单选题】某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元人民币的设计合同,业主支付给设计单位定金10万元人民币。该业主与承包商签订了施工合同,业主支付给承包商预付款20万元人民币。下列表述中错误的是( )。
- A 、设计单位不履行合同时,应当支付给业主20万元人民币
- B 、承包商不履行合同时,应当支付给业主40万元人民币
- C 、设计合同履行后,定金10万元人民币可冲抵设计费
- D 、施工合同履行过程中,业主可逐步扣回预付款20万元人民币
- 7 【建造师案例题】某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如下图所示)和一份工程报告。工程报告的主要内容如下: (1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。 (2)本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请,见下表。在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。 问题 1.为了确保本项目工期目标的实现,施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象?为什么? 2.总监理工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求? 3.施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经监理工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。 4.监理工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些? 5.请在原进度计划中用前锋线表示出第12个月月底时工作K、H和F的实际进展情况,并分析进度偏差对工程总工期的影响。 6.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求,总监理工程师应批准工程延期多少?为什么?
- 8 【建造师案例题】某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供:由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120 d;竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)施工过程中发生如下事件: 事件一:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。 事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122 d。 问题 1.事件一中建设单位的说法是否正确?为什么? 2.逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理,说明理由。 3.逐项说明事件三中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。 4.事件四中试验检验费用应由谁承担? 5.分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
- 9 【建造师案例题】某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示。施工过程中,发生了如下事件: 事件1:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35 d延长到45 d。 事件2:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜,增加处理费用2万元,且作业时间由原来的20 d增加到25 d。 事件3:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。 问题 1.计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。 2.事件1、事件2发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。 3.事件3中,监理工程师要施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?
- 10 【建造师案例题】某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120 d;竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:d)。施工过程中发生如下事件: 事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。 事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件3: (1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停一天影响30工日,10台班); (2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日,10台班); (3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述3种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122 d。 问题 1.事件1中,建设单位的说法是否正确?为什么? 2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理,说明理由。 3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。 4.事件4中,试验检验费用应由谁承担? 5.分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
热门试题换一换
- 在分部分项工程成本分析中,目标成本来自()。
- 甲公司对丙公司的行为属于( )。
- 管涵基础采用浆砌石或混凝土管座,其包角为( )。
- 与普通沉井相比,可节省圬工30%~ 50%,提高下沉速度20%~60%的是()下沉。
- 就左岸靠近主桥四跨的桩长情况,该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工是否恰当?说明理由。
- 进行不合格让步接收时,项目部应向()提出书面让步接收申请。
- 下面关于施工企业项目经理的叙述,正确的是()。
- 根据《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,应承担下列除()以外的法律责任。
- 关于联合体投标的说法,正确的是()。
- 下列生产安全事故应急预案中,应报同级人民政府和上一级人民政府应急管理部门备案的是()。【新版教材变动】
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载