- 建造师案例题
题干:某4层框架结构厂房,建筑面积为5200Hi2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2016年1月20日,双方签订了固定总价的施工合同。合同中约定:(1)合同工期为360天,每提前1天奖励3000元,每拖延1天罚款5000元;(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;(3)该工程质量实行终身保修;(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。在施工过程中发生了如下事件:事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天。事件二:7月份遇到特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3天。事件三:在竣工验收时监理工程师要求对隐蔽工程进行复验,施工单位拒绝检查,停工2天,后由于复验又造成工期延误6天(复验结果合格)。最后,施工单位的实际工期为389天。
题目:建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

合同计价方式合理;此工程工程量不大,工期较短,技术不复杂,风险不大,业主有详细设计图纸,承包单位能准确计算工程量,可采用固定总价合同。

- 1 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由( )负总责。
- A 、建设单位
- B 、施工单位
- C 、分包单位
- D 、工程监理单位
- 2 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息,对施工单位的请求人民法院的做法是( )。
- A 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- B 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- C 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支付
- D 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息,应予支持
- 3 【多选题】施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有 ( )。
- A 、建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
- B 、建设工程已实际交付的,为交付之日
- C 、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
- D 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
- E 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
- 4 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。
- 5 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。
- 6 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是()。
- A 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- B 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- C 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持
- D 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- 7 【多选题】施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
- A 、建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
- B 、建设工程已实际交付的,为交付之日
- C 、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
- D 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
- E 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
- 8 【多选题】施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款利息应支付日期的表述正确的有()。
- A 、建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
- B 、建设工程已实际交付的,为交付之日
- C 、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
- D 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
- E 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
- 9 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
- 10 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
热门试题换一换
- 某新建港口的港池和航道需要疏浚,根据地质报告分析,土质为淤泥、亚黏土和硬黏土,泥土处理方式为外抛,运距为30km,宜选择( )组合承担疏浚施工。
- 乙方应向甲方提供哪些索赔文件?
- 在高峰强度持续时间短时,骨料生产能力根据( )确定。
- 为完成本工程的安装任务,A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。
- 发生重大质量事故的现场应该采取怎样的保护措施。
- 施工单位如何治理地下防水混凝土施工缝处的问题?
- 在供选择的土中,分别指出哪些不能用于I、II区的回填?警示带应敷设在哪个区?
- 施工组织设计变更审批程序是否妥当?如不妥当,写出正确审批程序。
- 下列属于长期借款筹资特点的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
