- 建造师案例题
题干:某四层框架结构厂房,建筑面积为5200立方米。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:(1)合同工期为320d,每提前1d奖励5000元,每拖延1d罚款10000元;(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;(3)该工程质量实行终身保修;(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。在施工过程中,发生了如下事件:事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3d;事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10d;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3d;事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2d后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复共造成工期延误6d。事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344d。为此,建设单位扣罚施工单位的延误工期费用为:24×10000=24万元。
题目:建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
采用固定总价合同模式合理;
理由:此工程工程量不大,工期较短,技术不复杂,风险不大,业主有详细设计图纸,承包单位能准确计算工程量,适宜采用固定总价合同。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由( )负总责。
- A 、建设单位
- B 、施工单位
- C 、分包单位
- D 、工程监理单位
- 2 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息,对施工单位的请求人民法院的做法是( )。
- A 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- B 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- C 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支付
- D 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息,应予支持
- 3 【多选题】施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有 ( )。
- A 、建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
- B 、建设工程已实际交付的,为交付之日
- C 、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
- D 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
- E 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
- 4 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。
- 5 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是()。
- A 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- B 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- C 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持
- D 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- 6 【多选题】施工单位与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款利息应支付日期的表述正确的有()。
- A 、建设工程没有交付的,为提交验收报告之日
- B 、建设工程已实际交付的,为交付之日
- C 、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日
- D 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日
- E 、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
- 7 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息,对施工单位的请求人民法院的做法是( )。
- A 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- B 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- C 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支付
- D 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息,应予支持
- 8 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
- 9 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
- 10 【建造师案例题】建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
热门试题换一换
- 下图中,两节点之间称为复用段的有( )。
- 某施工机械的时间定额为0.391台班/100立方米,与之配合的工人小组有4人,则该机械的产量定额为( )立方米/台班。
- 根据《建设工程质量管理条例》的规定,( )必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
- 根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为( )。
- 下列情形不属于工程质量特大事故的是( )。
- 在建设工程项目的风险类型中,承包商和一般技工的能力方面的风险属于( )风险类型。
- 下列电气工程验收资料中,属于安全和功能检测资料的有( )。
- 下列建筑管道的连接方法中,符合要求的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载