- 建造师案例题
题干：某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500立方米(5元/立方米)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件:事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日;事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900立方米。事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。
题目： 乙方应向甲方提供哪些索赔文件?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案索赔时乙方应向甲方提供的索赔文件包括：索赔信、索赔报告、详细的计算公式和相关证据。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。任何索赔事件成立必须满足的三要素不包括（ ）。
- A 、正当的索赔理由
- B 、及时的索赔申请
- C 、有效的索赔证据
- D 、在合同约定的时间时限内提出
- 2 【单选题】甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于( )。
- A 、甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担
- B 、甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
- C 、丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
- D 、甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
- 3 【建造师案例题】指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。
- 4 【建造师案例题】上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔?哪些不可以?简要说明理由。
- 5 【建造师案例题】乙方应向甲方提供哪些索赔文件?
- 6 【建造师案例题】上述各事件中,乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答,不考虑具体日期和费用额)?并说明理由。
- 7 【单选题】甲乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲乙双方通过协商对合同作了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。
- A 、甲方未将变更事项通知丙方,损失由甲乙双方承担
- B 、甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失一半
- C 、丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿
- D 、甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
- 8 【单选题】合同一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。任何索赔事件成立必须满足的三要素不包括()。
- A 、正当的索赔理由
- B 、及时的索赔申请
- C 、有效的索赔证据
- D 、在合同约定的时间时限内提出
- 9 【建造师案例题】指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。
- 10 【建造师案例题】指出乙方可向甲方索赔工期的事件，并分别说明索赔的理由。
热门试题换一换
- 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以( )。
- 筑于基土上的地面，应根据需要采取下列( )措施。
- 某业主欲投资建造一座五星级宾馆,业主方项目管理的进度目标指的是()
- 影响工程质量的因素中,对人控制的目的在于()。
- 路面工程各结构层之间的施工是()。
- 下列关于建筑材料的说法正确的是()。
- 根据我国《建设工程质量管理条例》的规定,政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的,以法律、法规和强制性标准为依据,以()为主要内容,以施工许可制度和竣工验收备案制度为主要手段。
- 某施工企业在计算当期应纳税所得额时,准予扣除的支出项目是()。
- 压路机碾压过程中，为防止沥青混合料粘轮现象，可向碾轮洒少量水或加洗涤液的水，严禁涂刷（ ）。
- 采用定额单价法编制施工图预算时，出现分部分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中的规格不一致时，正确的处理方式是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gp88