- 建造师案例题 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示（单位：天）。
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生了如下事件： (1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 (2)8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。 (3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300立方米增至350立方米，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。 (4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。 (5)在工作D，E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件1：人工费6工日×25元/工日+5工日×50元/工日×(1+20%)＝450元
事件2：人工费16工日×25元/工日＝400元
机械费2台班×240元/台班＝480元
事件5：人工费10工日×50元/工日×(1+80%)＝900元
机械费1台班×400元/台班＝400元
合计费用索赔总额为450元+400元+480元+900元+400元＝2630元
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生了如下事件：(1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。(2)8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。(3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300立方米增至350立方米，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。(4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。(5)在工作D，E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
- 2 【建造师案例题】 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示（单位：天）。 甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生了如下事件： (1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 (2)8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。 (3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300立方米增至350立方米，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。 (4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。 (5)在工作D，E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
- 3 【建造师案例题】 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示（单位：天）。 甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生了如下事件： (1)降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 (2)8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。 (3)因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300立方米增至350立方米，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。 (4)为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。 (5)在工作D，E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 工作E结算价应为多少？
- 4 【建造师案例题】某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同，合同约定：由于甲方责任造成总工期延误1d，甲方应向乙方补偿1万元；若乙方延误总工期1d，应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度网络计划达成一致（如图）。
施工过程中发生如下事件： 事件1：A基础土方工程原合同土方量为400立方米，因设计变更实际土方量为450立方米（原定单价为75元/立方米）。 事件2：B工程施工中乙方为保证施工质量，将施工范围土方边缘扩大，将计划土方量由260立方米增加到320立方米。 事件3：C工程施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期2d，发生费用1.5万元。 事件4：I工程施工中发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改图纸致使乙方施工拖延3d，发生费用3万元。 事件5：G工程施工中乙方租赁的设备出现故障，使乙方施工拖延2d，发生费用1万元。 该工程计划工期为多少天？请指出关键线路的关键工作。
- 5 【建造师案例题】某房屋建筑工程项目，建设单位（甲方）与施工单位（乙方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。双方在合同中约定：工程主要设备由甲方负责采购，乙方负责安装。对因甲方原因导致的乙方人员窝工及设备闲置，甲方予以适当补偿，工期每提前（滞后）有相应的奖（罚）。 该工程施工过程中发生以下事件： 事件1：工程基坑开挖深度为3.5m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.4（获得甲方批准）。乙方在施工过程中为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支，工期延误。 事件2：乙方在土方工程填筑时，发现取土区域土含水量过大，必须经晾晒后方可填筑使用，为此增加费用，工期延误。 事件3：乙方在设备安装过程中，发现混凝土结构基础上缺少相应得预埋件，经核查是由于土建施工图纸遗漏埋件的错误所致，返工处理增加了费用，工期延误。 事件4：甲方采购的设备没有按计划时间进场，施工受影响，造成乙方费用增加，工期延误。 事件5：甲方在施工过程中提出调整建筑某部分使用功能，须进行设计变更。设计变更后增加费用。 事件6：鉴于工程工期紧张，乙方在后期采取加快施工的技术措施，增加了技术措施费用。 分析上述各事件施工单位可否提出索赔？请说明理由。
- 6 【建造师案例题】某公司（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图1所示。甲乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件： 事件一：由于降水施工方（丙方）原因，致使工作J推迟了2天。 事件二：6月21日~6月22日，整个施工现场停电造成停工2天。 事件三：因设计变更，工作B土方工程量由300立方米，增至350立方米，工作持续时间增加1天，该工作综合单价为每立方米50元。
问 题 1.在不考虑事件一、二、三的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作组成？ 2.在不考虑事件一、二、三的情况下，该工程的总工期是多少天？ 3.乙方可以提出工期索赔要求的事件有哪些？请简述理由。 4.工作B的结算价是多少？
- 7 【建造师案例题】某开发公司（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。承包合同规定： （1）主要材料及构（配）件金额占合同总价的65%； （2）预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构（配）件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回； （3）工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留； （4）除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量，见表1。
项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排： （1）按照文明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求完善。 （2）因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。 （3）为加快施工进度，每天要施工到24：00点。问 题 1.本例的工程预付备料款是多少？ 2.工程预付备料款的起扣点是多少？从几月份起扣？ 3.市区主要路段的工地现场围挡设置高度应是多高？未完成的文明施工检查项目还有哪些？ 4.项目经理部对工人的住宿安排和工作时间安排合理吗？请说明理由。 5.保修期满甲方应返回乙方的保修金是多少？
- 8 【建造师案例题】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，超过部分的单价按原单价的90%结算。合同工期为22天，工期每提前1天奖励2 000元，每拖后1天罚款3 000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图5-1所示(双线代表关键线路)，并得到了甲方代表的批准。
工程施工中发生如下事件。 事件1，因甲方供应的材料有误造成A工作和B工作工效降低，作业时间分别拖延2天和3天，分别增加工日6个和8个，窝工20个工日，工作A使用的租用施工机械每天租赁费为400元，台班费为650元，工作B使用的自有机械台班费为500元，其中折旧费为100元/台班；人工为30元/工日，窝工补偿标准为20元/工日。 事件2，为保证工程质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量20 立方米，作业时间增加1天，该工作综合单价为90元/立方米。 事件3，因设计变更，工作E工程量由450 立方米增至500 立方米，该工作综合单价为70元/立方米。 事件4，鉴于该工程工期较紧，甲方代表指示乙方在工作H和工作I作业工程中采取了加快施工的技术组织措施，使得这两项工作分别缩短了2天和1天，并分别相应增加施工技术措施费5 000元和3 000元。 其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题 (1)上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。 (2)每项事件的工期索赔是多少？总工期索赔多少天？ (3)每项事件的费用补偿是多少？ (4)乙方是否可以得到工程提前或拖后的奖励或处罚？数额为多少？
- 9 【建造师案例题】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图9-2所示。(单位：天)
甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件。 事件1，降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。 事件2，8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。 事件3，因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300 立方米增至350 立方米，超过了10%，合同中该工作的全费用单价为110元/立方米，经协商调整后全费用单价为100元/立方米。 事件4，为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15立方米，该工作全费用单价为128元/立方米。 事件5，在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 问题 (1)上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。 (2)每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？ (3)工作E结算价应为多少？ (4)假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
- 10 【单选题】某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。
- A 、未成立
- B 、补签后成立
- C 、成立
- D 、备案登记后成立
热门试题换一换
- 由于直射波与大气的突变层形成的反射波、散射波、地面反射波的相位干涉结果所产生的衰落是（ ）。
- 编制项目工程质量计划的编制应注意以下几点（ ）。
- 企业的()集中反映了企业经济活动的效益,是衡量企业经营理水平和经济效益的重要综合指标。
- 仲裁过程中,如当事人双方达成了调解协议,则仲裁庭下述做法正确的有( )。
- 注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同,选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理,则他必须进行()。
- 按照《标准化法》的规定,下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。
- 特种设备安全法确定的起重机械类特种设备,是指用于垂直升降或者()重物的机电设备。
- 下列属于民商事仲裁制度特点的是（）。
- 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ ）。
- 胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
xZLR