- 建造师案例题
题干:某住宅楼:工程地下1层,地上18层,建筑面积22800平方米。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF1999—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。施工中发生了以下事件:事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
题目:事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由:
(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。理由:不可抗力发生后,工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。
(2)临时设施损失费的索赔请求符合约定。理由:不可抗力发生后,工程所需的清理、修复费用由发包方承担。
(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。理由:不可抗力发生后,停工损失由承包人承担。
本案例第1问主要考查建设工程施工合同的相关知识。建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。所以发包方以通知书的形式要求提前工期不合法,应该按照建设工程施工合同执行。如果情况特殊,应取得双方的同意。
本案例第2问主要考查农民工工资的发放和无效合同。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第七条规定:企业应将工资直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。第十二条规定:工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人,否则应承担清偿拖欠工资连带责任。另外,总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的劳务合同本身就是无效的,所以作业班组直接向总承包方讨薪合法。
本案例第3问主要考查固定总价合同的相关知识。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,承发包双方就施工项目协商一个固定的总价,由承包方一次包死,不能变化。采用这种合同,合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更,除此之外,合同总价是不能变动的。因此,作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述,一般在施工图设计阶段,施工详图已完成的情况下。本案例中发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,说明施工内容和有关条件已经发生变化,所以发包方应当签认。
本案例第4问主要考查因不可抗力事件导致的责任的承担。因不可抗力事件导致的费用级延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担:
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延。
- 1 【建造师案例题】事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14 d是否成立?说明理由。施工总承包单位提出工期索赔14 d不成立。理由:虽然该事件是因建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误导致的,但F工作有1周(7 d)的总时差,其被拖延的时间是14 d,只能批准7 d的工期索赔。
- 3 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 4 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 5 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14d是否成立?说明理由。
- 6 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 7 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 8 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 9 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 10 【建造师案例题】事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?
- 城市污水一级处理工艺中采用的构筑物是( )。
- 就此案仲裁庭合议时产生了不同意见,首席仲裁员张某认为应裁决该合同无效,仲裁庭组成人员王某、赵某认为应裁决合同有效,但王某认为应裁决解除合同,赵某认为应裁决继续履行合同,则仲裁庭应( )。
- 按照国际惯例,索赔利润的款额计算,其百分率通常相对于原报价单中的利润百分率而言( )。
- 孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于()。
- 消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道管径大于()mm时,采用法兰或卡箍式连接。
- 地面工程施工中水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于( )mm。
- 根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997] 220号),水电建设工程质量监督( )负责水电建设工程的质量监督归口管理工作。
- 水利水电建设工程按验收单位分为( )。
- 根据《建设工程价款结算暂行办法》,关于现场签证的说法,正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载