- 建造师案例题
题干:某单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了厂房建设施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构安装分包给安装公司(丙方)施工,甲乙双方共同确定了施工方案和进度计划。如下图所示:[jzhgchglyshw\fxtj\2\image\jzhgchglyshw-fxtj-2-320.jpg]施工过程中,发生下列事件:事件1:施工中,业主要求修改设计,使A工作停工待图0.5个月,乙方提交费用2万元。事件2:施工中,B工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期0.5个月和费用2万元的要求。事件3:施工中,由于H工作施工方技术方案的错误,导致工程因质量问题而返工,工程进度拖后1个月,乙方要求顺延工期1个月,补偿费用5万元。事件4:因丙方钢屋架制作F工作滞后,导致晚进场1个月,乙方提出索赔费用3万元,工期顺延1个月的要求。事件5:施工中,出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏现场的清理费用12000元,并给予顺延工期0.5个月。
题目: 上述事件中,哪些事项可以索赔?索赔的内容有哪些?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
各事件索赔原则如下:
事件1:业主责任,发生在关键线路上,工期和费用都应予以补偿。
事件2:业主责任,但由于发生在非关键线路上,故只补偿费用,不补偿工期。
事件3和事件4:都属于施工单位自己原因,故不能索赔。
事件5:不可抗力的影响,工期予以顺延,现场清理费用予以赔偿。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 2 【建造师案例题】 上述事件安装公司可以提出索赔要求吗,为什么?
- 3 【建造师案例题】上述事件安装公司可以提出索赔要求吗,为什么?
- 4 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 5 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 6 【建造师案例题】在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?为什么?
- 7 【建造师案例题】上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
- 8 【建造师案例题】上述事件中,哪些事件索赔成立哪些不成立,为什么?对索赔成立的事件承包商能得到的工期补偿为多少?费用补偿为多少?
- 9 【建造师案例题】承包人可以提起索赔的事件有哪些?
- 10 【建造师案例题】上述事件2中还可以获取哪些施工工艺参数?
热门试题换一换
- 下列选项中属于仲裁基本制度的是( )。
- 某一非关键工作(工序)的持续时间为5d;它的总时差为4d、自由时差为2d,在进度检查时发现拖延了7d。以下论述正确的有( )。
- 下列对工业纯铜的描述错误的是( )。
- 闭水试验时,试验段的划分应符合的要求中不正确的是:( )。
- 会议电视网路组织应考虑安全可靠,设置不同物理路由或采用( )等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。
- 职业健康安全事故分两大类型,即( )。
- 吹洗方法应根据对管道的()确定。
- 下列有关工程施工过程质量验收的说法错误的是( )。
- 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担( )责任。
- 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,工程设计方案应当根据( )的级别,经相应的文物行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载