- 建造师案例题
题干:某建设工程项目,业主与施工单位订立了施工合同,合同工期为150天。在合同中规定:(1)工期每提前1天,奖励3000元,拖后1天罚款5000元。(2)分项工程发生工程变更后的工程实际数量超过(或少于)工程量清单中所列数量的25%时,该分项工程单价予以调整,调整系数为0.9(1.1)。(3)人工费为160元/工日,窝工人工费补偿标准为25元/工日,机械台班为2400元/台班,台班折旧费为50元/台班,综合费率为30%。施工单位在开前提交了施工进度计划并得到监理工程师的批准,计划工期为150天。在工程施工中发生了如下几项事件:事件1:因业主提供的场地未能准备好,使工作A和工作B的作业时间分别延长了20天和10天,由此造成人工窝工80个工日,机械闲置30个台班。[tfa=0,tfb=30]事件2:为保证施工质量,施工单位将工作C原设计尺寸扩大,使其作业时间增加了12天,并由此造成增加人工80个工日,材料费5万元,机械台班增加20个。[TFC=60]事件3:因设计变更,工作E的工程量由工程量清单中所列的3000m3增加到4000m3。该工作原综合单价为55元/m3[因为这里是一个综合单价,所以不另加综合费]。[TFE=30]事件4:F为一个基础工程,基坑开挖后,发现局部有原勘察报告中没有说明的较深的软土层,施工方按监理工程师的指示配合进行地质复查,配合用工50个工日,地质复查后,由设计单位对原基础设计方案进行了修改,施工方按批准的方案进行施工,由此增加直接费8万元,因对F进行地质复查和处理,使其作业时间延长10天,人员窝工60个工日,机械闲置15个台班。[TFF=0]事件5:由于施工单位的施工机械出现了从未出现过的机械故障,使工作D的作业时间延长了15天,由此造成人员窝工30个工日,机械闲置15个台班。[TFD=0]事件6:鉴于该工程工期较紧,施工单位在征得监理工程师同意后采取了加快施工措施,使J工作的作业时间缩短了12天,用于加快施工的技术组织措施费为3万元。最终工程完工,实际工期为183天。施工单位按规定程序提出了索赔要求。
题目:上述事件中,哪些事件索赔成立哪些不成立,为什么?对索赔成立的事件承包商能得到的工期补偿为多少?费用补偿为多少?

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件1:工作A可以索赔工期20天,因为A为关键工作且属业主原因;
工作B不可以得到工期补偿,因为B为非关键工作且TFB=30大于作业时间延长值;
费用索赔:80×25+30×50=3500。
事件2:工作C不可以工期索赔,因为C为施工单位自身原因。
事件3:可以提出补偿要求。
按原单价结算的工程量为:3000×(1+25%)=3750m3;
按调整后单价结算的工程量为:4000-3750=250m3;
该项结算价增加额为:[3750×55+250×55×0.9]-3000×55=53625元。
事件4:可以索赔,因为是地质条件的变化且F为关键工作,工期索赔10天,
费用索赔:[50×160+80000]×130%+60×25+15×50=116650;
事件5:不能得到工期补偿,因为施工机械故障属于施工方自身原因;
事件6:不能得到工期补偿,因为通过施工措施使工期提前,可按合同规定的工期奖罚办法处理。
所以,总工期补偿20+10=30天。

- 1 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 2 【建造师案例题】 上述事件中,哪些事项可以索赔?索赔的内容有哪些?
- 3 【多选题】索赔事件成立的三要素有( )。
- A 、正当的索赔理由
- B 、索赔申请表
- C 、有效的索赔证据
- D 、索赔资料的收集
- E 、在合同约定的时间时限内提出
- 4 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 5 【建造师案例题】哪些是可索赔事项?
- 6 【多选题】承包方提出的索赔事件的成立条件是()。
- A 、事件可能造成承包人受到损失
- B 、事件已造成承包人受到损失
- C 、承包人的损失是发承包人的责任
- D 、承包人的损失是承包人的风险责任
- E 、承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告
- 7 【建造师案例题】施工单位索赔成立的条件有哪些?
- 8 【多选题】索赔事件总述
- A 、索赔合理性论述
- B 、索赔要求计算书
- C 、索赔意向通知
- 9 【建造师案例题】在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?为什么?
- 10 【建造师案例题】承包人可以提起索赔的事件有哪些?
热门试题换一换
- 在建设工程项目进度计划系统中,由不同深度计划构成的进度计划包括( )。
- 对于工程项目管理而言,风险是指( )。
- 对施工单位提出的要求应如何处理?
- 借贷记账法的记账规则——“有借必有贷”,是指任何一笔经济业务的数据()。
- 配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么?
- 本行政区域内实施施工建设强制性标准的监督管理工作是()的职责。
- 下列仲裁协议有效的是()。
- 某技术方案建设投资为 4500 万元(含建设期贷款利息),全部流动资金为 500 万元,项目投产期年息税前利润为 900 万元,达到设计生产能力的正常年份年息税前利润为 1200 万元, 则该项目的总投资收益率为( )。
- 关于小型构件预制场场地建设的说法,错误的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
