- 建造师案例题
题干：某工程项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示(时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表所示,其中H、L分别为施工临时道路的路基、路面工程。[006-001-011-000-9787516007327-image/006-001-011-000-9787516007327-005-001.jpg]
题目：建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前,建设单位通过没计单位将此600m的道路延长至900m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案H工作从8周延长到12周,L工作从2周延长到3周。工作的延长没有超过总时差,修改后的施工总进度计划对工期不会产生影响。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】监理单位与设计单位的协调应（ ）。
- A 、通过施工单位进行
- B 、直接联系设计单位
- C 、通过业主进行
- D 、通过质量监督机构进行
- 2 【建造师案例题】某施工单位于2010年4月与建设单位依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了某综合办公楼的施工总承包合同，合同价款为5600万元。合同计价方式采用可调价格合同，并按照通用条款约定的价款调整因素调整合同价款。 施工过程中发生如下事件： 事件1：2010年6月12日，由于施工现场电缆老化短路停电，造成停工6h；6月15日，由于市政供水管网检修停水，造成停工4h。 事件2：2010年8月4日，由于雷电致现场供电设备损坏，造成停工4h；8月6日，由于供电局临时停电，造成停工3h；8月9日，外单位运输车辆压断市政供水管线停水，造成停工3h。 对于工程施工中发生的事件，施工单位可否依据合同对合同价款进行调整？请说明理由。
- 3 【建造师案例题】 某施工单位于2010年4月与建设单位依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了某综合办公楼的施工总承包合同，合同价款为5600万元。合同计价方式采用可调价格合同，并按照通用条款约定的价款调整因素调整合同价款。 施工过程中发生如下事件： 事件1：2010年6月12日，由于施工现场电缆老化短路停电，造成停工6h；6月15日，由于市政供水管网检修停水，造成停工4h。 事件2：2010年8月4日，由于雷电致现场供电设备损坏，造成停工4h；8月6日，由于供电局临时停电，造成停工3h；8月9日，外单位运输车辆压断市政供水管线停水，造成停工3h。 施工中发生可调价事件后，施工单位应如何履行合同调价工作？
- 4 【建造师案例题】建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前,建设单位通过设计单位将此600m的道路延长至900m,请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
- 5 【单选题】监理单位与设计单位的协调应( )。
- A 、通过施工单位进行
- B 、直接联系设计单位
- C 、通过业主进行
- D 、通过质量监督机构进行
- 6 【建造师案例题】建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前,建设单位通过没计单位将此600m的道路延长至900m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
- 7 【多选题】施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（）。
- A 、建设单位也不同意鉴定结论
- B 、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
- C 、鉴定程序严重违法
- D 、鉴定结论明显依据不足
- E 、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
- 8 【多选题】施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签订结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。
- A 、建设单位也不同意鉴定结论
- B 、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
- C 、鉴定程序严重违法
- D 、鉴定结论明显依据不足
- E 、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
- 9 【多选题】施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签订结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。
- A 、建设单位也不同意鉴定结论
- B 、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
- C 、鉴定程序严重违法
- D 、鉴定结论明显依据不足
- E 、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
- 10 【单选题】甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是（）。
- A 、屋面防水工程的防渗漏为3年
- B 、电气管线工程为2年
- C 、有防水要求的卫生间的防渗漏为2年
- D 、设备安装工程为1年
热门试题换一换
- 关于建筑施工单位之间的“陪标”现象，以下说法正确的是( )。
- 有关企业的短期借款特征说法不正确的是( )。
- 背景资料某机电安装工程项目，某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28 d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28 d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1 000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10 d，窝工费用合计为3 000元。事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2 d，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2 d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3 d进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。问 题：1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？
- A公司中标一城市主干道拓宽改造工程，道路基层结构为150 mm石灰土和400 mm水泥稳定碎石，面层为150 mm沥青混凝土。总工期为7个月。开工前，项目部做好了施工交通准备工作，以减少施工对群众社会经济生活的影响；并根据有关资料，结合工程特点和自身施工能力编制了工程施工方案和质量计划。方案确定水泥稳定碎石采用集中厂拌，为确保质量采取以下措施：不同粒级的石料、细集料分开堆放；水泥、细集料覆盖防雨。质量计划确定沥青混凝土面层为关键工序，制定了面层施工专项方案，安排铺筑面层试验路段，试验包括以下内容： (1)通过试拌确定拌合机的操作工艺，考察计算机的控制及打印装置的可信度； (2)通过试铺确定透层油的喷洒方式和效果，摊铺、压实工艺及松铺系数。水泥稳定碎石分两层施工，施工中发现某段成品水泥稳定碎石基层表面出现部分横向收缩裂缝。因工期紧迫，在沥青混凝土面层施工条件具备并请示公司领导后，项目经理立即下达了开工令。沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，沥青表面平整，没有脱落、推挤等现象，经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目，合格率达到98%，施工单位认为工程质量检验合格。 问题： 1.项目部技术准备工作包括哪些内容？ 2.补充面层试验路段的试验内容。 3.项目经理的下达开工令的做法对吗？如不正确，请指出正确做法。 4.沥青面层检测项目是否齐全？沥青路面的主控项目有哪些？
- 项目进度控制总目标可按承包的专业或()分解为阶段分目标。
- 指出并纠正上述装饰的错误做法。
- 钢筋原材料质量评定方法中:热轧圆盘条,热轧光圆钢筋,热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的极限拉伸强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验当有一个项目不合格时,应( ),则该批钢筋应判为不合格。
- 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（ ）
- 高速公路沥青混凝土路面的下封层一般宜采用的施工方法有（）。
- 球罐焊后整体热处理测温点的布置，符合要求的有（）。
- 城镇轻轨高架桥最常用的桥墩形式是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
vbG5k