- 建造师案例题某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图2所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2。工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5 000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1 200元。 问 题 1.根据第4周末的检查结果,在图1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。 2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么? 3.施工单位是否可以就事件二和事件四提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少? 4.事件三中C工作发生的费用如何结算? 5.前四周施工单位可以得到的结算款为多少元?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
1.根据第4周末的检查结果,实际进度前锋线如图4所示。分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响及其理由:
(1)B工作拖后1周,不影响工期。理由:B工作总时差为1周。
(2)C工作拖后1周,不影响工期。理由:C工作总时差为3周。
(3)D工作拖后2周,影响工期2周。理由:D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。
2.施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期2周。理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。
3.
(1)对施工单位是否可以就事件二和事件四提出费用索赔的判断:
1)事件二不能索赔费用。理由:异常恶劣的气候造成施工单位施工机构损坏和施工人工窝工的损失不能索赔。
2)事件四可以索赔费用。理由:施工中发现地下文物不属于施工单位原因。
(2)施工单位可获得的索赔费用为4台班×100元/台班+1 200元=1 600元。
4.事件三中C工作发生的费用不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。
5.前4周施工单位可以得到的结算款的计算:A工作可以得到的结算款:840立方米×300元/立方米=252 000元。B工作可以得到的结算款:1 200立方米×25%×320元/立方米=96 000元。D工作可以得到的结算款:4台班×100元/台班+1 200元=1 600元。前4周施工单位可以得到的结算款=(252 000 +96 000 +1 600)元=349 600元。
- 1 【建造师案例题】某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划,如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 根据第4周末的检查结果,在上图中绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
- 2 【建造师案例题】 某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划,如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
- 3 【建造师案例题】某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划,如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
- 4 【建造师案例题】某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划,如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 事件三中C工作发生的费用如何结算?
- 5 【建造师案例题】某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划,如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。 事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
- 6 【建造师案例题】某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图。 由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。
- 7 【建造师案例题】某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图。 由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 如果各项工作均按最早时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应作如何安排?
- 8 【建造师案例题】某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
- 9 【建造师案例题】某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图1个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月15万元)?并简述理由。
- 10 【建造师案例题】某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840立方米,工作持续时间未变。事件二:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。事件三:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5 000元。事件四:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1 200元。问题:1.根据第4周末的检查结果,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?3.施工单位是否可以就事件二、四提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?4.事件三中C工作发生的费用如何结算?5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
- 建筑工程施工现场常见的职业伤亡事故类型有哪些?
- 采用横、竖挡板支撑、钢(木)框架支撑施工方法,在施工完毕拆除支撑时,应( )分段拆除,拆一段回填夯实一段。
- 利用S曲线分析法控制机场工程施工,可获得的主要信息有( )。
- 对于设备磨损的类型和补偿方法,以下说法正确的是( )。
- 某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续,继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括( )。
- 指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处,并说明理由。
- 强夯法的单位夯击能量,应根据荷载大小和( )等综合考虑,可通过现场试夯确定,一般情况下对砂性土取1000~5000kN ? m/平方米,黏性土可取1500~6000kN .m/平方米。
- 某水闸工程建筑物级别为1级,场地基本烈度为6度,其抗震设防类别应为( )。
- 项目目标动态控制的工作包括(1)项目目标的调整;(2)计划值与实际值的比较;(3)项目目标分解;(4)采取纠偏措施进行纠偏。正确的工作程序为( )。
- 施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中,可以得到支持的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载