- 建造师案例题
题干：某机电安装工程公司中标一个项目签订合同。合同工期6个月，采用固定总价合同，工程保修期一年。施工前，安装公司应对工程项目质量管理策划结果进行交底，内容包括需包括质量要求和目标、环境要求、进度规定及操作要点。交底时，依据包括施工组织设计、技术规范及质量标准等。被告知交底内容和依据不全，要求补充。该工程于3月9日正式开工。在施工过程中，因设计变更使得安装公司已采购的主要材料不符合设计要求，只得退货并重新采购因此耽误施工20天，另外因雨天不能正常施工，又延误工期10天。管道焊接前，对质量影响因素的进行了预控，但管道焊接后发现，有一名焊工焊接的管道无损检测底片质量不高，出现临界不合格，原因主要是气孔数量超标。该工程于当年10月9日竣工，为了更快生产，该建设单位决定不经竣工验收即投入使用。次年2月，该集团在使用生产线时发现质量问题，于是集团要求安装公司进行修理，但安装公司认为工程未经检验而提前使用，按合同规定，出现质量问题应由业主自行承担责任，因而拒绝修理。
题目：该工程工期延误30天，安装公司是否承担责任?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案20天不承担责任（设计变更是业主原因）；10天承担责任，雨天是正常气候条件，是一个有经验的承包商应能预测到的风险。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】 该工程工期延误30天,安装公司是否承担责任?
- 2 【建造师案例题】 该工程工期延误30天,A安装公司是否承担责任?
- 3 【建造师案例题】装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
- 4 【建造师案例题】 装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
- 5 【建造师案例题】该工程工期拖延38天,空管安装公司是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?
- 6 【单选题】
该工程如果工作E延误4天,则会影响施工计划工期()。 - A 、1天
- B 、2天
- C 、3天
- D 、4天
- 7 【建造师案例题】 该工程工期延误30天,安装公司是否承担责任?
- 8 【建造师案例题】 该工程工期延误30天,A安装公司是否承担责任?
- 9 【建造师案例题】承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?
- 10 【建造师案例题】该工程工期拖延38d,空管安装公司是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?
热门试题换一换
- 技术方案静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收总投资所需要的时间。总投资是指（ ）。
- 采用爆破排淤填石法改良地基时,爆破排淤设计一定要根据堤身设计断面要求确定合适的堤身抛填施工参数,如堤石抛填宽度标高( )及堤头超抛高度等。
- 施工单位负责人在接到现场安全事故报告后,应()。
- 某企业存货期初、期末余额分别为280000元和320000元。主营业务成本为600000元，则存货周转率是（）。
- 市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于（ ）m。
- 工程成本核算应按照企业会计准则要求，结合成本核算的特点进行，下列体现了工程成本核算的一贯性原则的有（ ）。
- 测量高程通常采用的方法有（）。
- 乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
nnxaa