- 建造师案例题
题干：某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配合费用和相应的停工损失的索赔要求。此外,土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件,垂直运输等”同时,业主在与A单位的合同中也没有约定由A单位提供垂直运输设备的条款。
题目： 装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案由于建设单位未履行与装饰装修B单位之间合同中的相关条款，即“协调现场的施工单位，为施工单位创造可利用条件，垂直运输等”，因此，装饰装修单位可以就工期补偿、费用等向建设单位提出索赔。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】对民用建筑装饰装修工程中装修材料的使用的一般规定叙述正确的有( )。
- A 、大型电子计算机房、电话总机房的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料
- B 、建筑物内设有上下层相连通的中庭、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚和墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于
级的装修材料 - C 、图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用A级装修材料，地面应采用不低于
级的装修材料 - D 、建筑内部的配电箱不应直接安装在低于
级的装修材料上 - E 、建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用
级装修材料
- 2 【建造师案例题】装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
- 3 【单选题】住宅装饰装修电气工程在配线时，错误的作法是（ ）。
- A 、相线与零线的颜色应不同
- B 、同一住宅相线(L)颜色应统一
- C 、零线(N)宜用黑色
- D 、保护线(PE)必须用黄绿双色线
- 4 【建造师案例题】某装饰公司承接了某酒店装饰装修改造工程施工项目，为确保质量目标的实现，监理公司对装饰公司提出： (1)为保证装饰装修工程细部接口的质量，作为室内装饰装修施工图深化设计单位，应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制： 1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰，此两种不同材料墙体相接 2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处 3)门套木线与涂料墙面接口处 4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。 (2)装饰公司应对以下材料进行有害物质限量复验：乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、胶粘剂等。工程竣工的当天，施工单位应对其室内装饰装修工程进行室内环境质量检测。 (3)大堂中庭一～四层跑马廊护栏木饰与雕花玻璃的施工，应注意接缝严密，色泽一致，不得有裂缝、翘曲。 (4)六层放映厅顶棚软包加木饰面，施工前应先做样板件，经有关单位认可后方可施工。 对题述中4种可能产生裂缝部位分别采取什么方法处理？
- 5 【建造师案例题】某装饰施工单位中标了某办公楼装饰工程，其基本工作量如下：办公室和卫生间地面铺瓷砖5 000 平方米，大堂地面花岗石300 平方米，复合木地板900 平方米；贴瓷砖墙面500 平方米，墙面软包30平方米，从顶到地玻璃隔断1 000平方米，木质吸声墙200平方米；墙面抹灰刷涂料2 000平方米；轻钢龙骨纸面石膏板吊顶6 150平方米；玻璃吊顶50平方米；木门安装150樘；结构墙砌筑10 立方米；各种灯具安装500套；16个卫生间墙地面及各种卫生洁具安装96套。开工日期为2009年10月5日。2009年12月30日在检查施工现场时发现：瓷砖和玻璃堆放在入口走道的两边，由工厂制作好的木门扇斜靠在走道的墙面上摆放成线，复合木地板和纸面石膏板整齐地码放在刚抹灰的房间里；卫生间里几个工人正在进行陶瓷釉面砖地面铺贴；大堂正在进行结构墙砌筑；第8层5m高的会议室正在进行钢化玻璃吊顶；第二层正在进行2.5 m高、1m宽的12 mm厚玻璃隔墙安装。检查材料、验收资料，各材料设备均有合格证；用于砌墙水泥的生产日期为2009年6月5日。 问题： 1.根据上述背景材料，哪些材料必须进行现场复验？ 2.根据所述现场情况，在材料的保管方面存在哪些问题？ 3.在材料选择和使用方面有哪些不当？ 4.本装修工程可能发生的常见的工程质量问题有哪些？
- 6 【建造师案例题】事件三中,装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件一中,装饰装修企业是否均应遵照执行?并分别说明理由。
- 8 【多选题】某装饰装修工程,下列单项合同额属于中型工程的是()万元。
- A 、95
- B 、100
- C 、800
- D 、900
- E 、1100
- 9 【多选题】某装饰装修工程，下列单项合同额属于中型工程的是（）万元。
- A 、95
- B 、100
- C 、800
- D 、900
- E 、1100
- 10 【单选题】关于装配式装饰装修的说法，错误的是（）。
- A 、模块化设计
- B 、标准化制作
- C 、批量化生产
- D 、分离式安装
热门试题换一换
- 按人民币计算,某进口设备的离岸价为300万元,到岸价为315万元,进口关税率为30%,增值税率为17%,则该设备的进口关税为()万元。
- 文明施工是指保持施工现场良好的( )。
- 银行履约保函通常为合同金额的()%左右。
- 环境是指“组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它(他)们之间的相互关系”。这个定义是以组织运行活动为()
- 属于项目管理信息系统成本控制的功能的是()。
- 配制改性水泥浆液,通常不采用的材料是()。
- 会计信息的质量要求包括()。
- 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
5PXn