- 建造师案例题
题干:某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件:事件一:土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。事件二:土建施工单位A在征得业主同意后,将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案,由于无需专家论证,经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见:一、实施总承包的工程,其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确,不应是C公司技术负责人签字审核,而应为A单位技术负责人签字审核。事件三:土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
题目:事件三中,装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

装饰装修B单位就工期延误向建设单位提出的索赔成立;
理由:由于建设单位未履行与装饰装修B单位之间合同中的相关条款,即“协调现场的施工单位,为施工单位创造可利用条件,垂直运输等”,因此,装饰装修单位可以就工期补偿向建设单位提出索赔。

- 1 【多选题】装修人从事住宅室内装饰装修活动,经过批准后,方可行使一些施工行为,下面关于这些行为描述正确的是( )。
- A 、搭建建筑物、构筑物的,应当经城市规划行政主管部门批准
- B 、改变住宅外立面,应当经城市规划行政主管部门批准
- C 、在承重外墙上开门、窗的,应当经城市规划行政主管部门批准
- D 、拆改供暖管道和没施,应当经供暖管理单位批准
- E 、拆改燃气管道和设施,应当经燃气管理单位批准
- 2 【建造师案例题】装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
- 3 【建造师案例题】 装饰装修B单位能否就工期延误向建设单位索赔?为什么?
- 4 【单选题】装修人从事住宅室内装饰装修活动,下列各项中,属经过批准后可以从事的施工行为的是( )。
- A 、扩大承重墙上原有的门窗尺寸
- B 、经开发商及物业管理公司同意搭建建筑物
- C 、将没有防水要求的房间改为卫生间
- D 、经供暖管理单位批准,拆改供暖管道和设施
- 5 【多选题】装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动,下列说法中正确的有( )。
- A 、不得擅自动用明火
- B 、不得侵占公共空间
- C 、不得改动卫生间、厨房间防水层
- D 、不得损害公共部位
- E 、不得擅自进行焊接作业
- 6 【多选题】装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动中,负有如下( )的责任和义务。
- A 、不得擅自动用明火
- B 、保证周围住房及财产的安全
- C 、必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工
- D 、开工前,应当向物业管理企业或者房屋管理机构申报登记
- E 、对住宅进行装饰装修前,应当告知邻里
- 7 【单选题】装修人从事住宅室内装饰装修活动,不会被批准的施工行为是( )。
- A 、侵占公共空间
- B 、在非承重外墙上开门、窗
- C 、改变住宅外立面
- D 、搭建建筑物、构筑物
- 8 【建造师案例题】某装饰施工单位中标了某办公楼装饰工程,其基本工作量如下:办公室和卫生间地面铺瓷砖5 000 平方米,大堂地面花岗石300 平方米,复合木地板900 平方米;贴瓷砖墙面500 平方米,墙面软包30平方米,从顶到地玻璃隔断1 000平方米,木质吸声墙200平方米;墙面抹灰刷涂料2 000平方米;轻钢龙骨纸面石膏板吊顶6 150平方米;玻璃吊顶50平方米;木门安装150樘;结构墙砌筑10 立方米;各种灯具安装500套;16个卫生间墙地面及各种卫生洁具安装96套。开工日期为2009年10月5日。2009年12月30日在检查施工现场时发现:瓷砖和玻璃堆放在入口走道的两边,由工厂制作好的木门扇斜靠在走道的墙面上摆放成线,复合木地板和纸面石膏板整齐地码放在刚抹灰的房间里;卫生间里几个工人正在进行陶瓷釉面砖地面铺贴;大堂正在进行结构墙砌筑;第8层5m高的会议室正在进行钢化玻璃吊顶;第二层正在进行2.5 m高、1m宽的12 mm厚玻璃隔墙安装。检查材料、验收资料,各材料设备均有合格证;用于砌墙水泥的生产日期为2009年6月5日。 问题: 1.根据上述背景材料,哪些材料必须进行现场复验? 2.根据所述现场情况,在材料的保管方面存在哪些问题? 3.在材料选择和使用方面有哪些不当? 4.本装修工程可能发生的常见的工程质量问题有哪些?
- 9 【建造师案例题】事件一中,装饰装修企业是否均应遵照执行?并分别说明理由。
- 10 【建造师案例题】事件四中,建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。
热门试题换一换
- 工程施工阶段监理机构工程合同费用控制的主要任务包含( )。
- 甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷,根据《民事诉讼法》的规定,本案应当由( )人民法院管辖。
- 对于电磁辐射敏感建筑物进行评估,评估后应划分出()区域。
- 墙体窗梁过梁和外窗台滴水,当设计无要求时,凸出墙体最小值是()mm。
- 某公司以单利方式一次性借入资金2000万元,借款期限3年,年利率8%,到期一次还本付息,则第三年末应当偿还的本利和为( )万元。
- 关于施工图预算和施工预算的说法,错误的是()。
- 事件四中,幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录?
- 事件一中,施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容?

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
