- 建造师案例题
题干:某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d,工程保修期一年。在施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。另,工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日,为给高炉早日供料,公司领导决定不经验收即投入使用。
题目:承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
工期共延误40d,其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备,但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周,造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚额为100000元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 2 【建造师案例题】承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?
- 3 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 4 【单选题】在建设工程施工承包合同中,承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是( )。
- A 、固定总价合同
- B 、成本加酬金合同
- C 、单价合同
- D 、变动总价合同
- 5 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 6 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是()。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 7 【单选题】工程总承包方是受( )的委托而承担工程建设任务。
- A 、设计方
- B 、施工方
- C 、业主方
- D 、监理方
- 8 【单选题】当事人对是否为工伤有争议的,举证责任由( )承担。
- A 、受害职工
- B 、用人单位
- C 、鉴定机构
- D 、劳动部门
- 9 【单选题】当事人对是否为工伤有争议的,举证责任由( )承担。
- A 、受害职工
- B 、用人单位
- C 、鉴定机构
- D 、劳动部门
- 10 【单选题】关于工程总承包责任承担的说法,正确的是( )。
- A 、分包单位应当向建设单位承担全部责任
- B 、工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任
- C 、工程总承包单位可以与分包单位订立合同,将保修责任转移至分包单位
- D 、分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的,可以免除工程总承包单位的安全责任
热门试题换一换
- 属于反击式水轮机类型的有( )等。
- 根据铁路建设工程安全生产管理办法,必须接受铁道部组织的安全培训,考试合格后方可任职的人员主要包括( )。
- 从试运行工人出现误操作分析,试运行人员应具备哪些基本条件?
- 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材,钢厂发出的承诺由于快递公司的失误,该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限,则下列说法正确的是()。
- 属于公路工程常用的流水空间参数是()。
- 精装修消防验收,是对()等部件的消防验收,是准备房屋建筑投入使用前的验收。
- 项目部施工标识牌设置是否齐全?如不齐全,请予补充。
- 严某在某市A区新购一套住房,并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破,导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果,遂向该市B区法院起诉装修公司,B区法院裁定将案件移送至A区法院,A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖,说法正确的有( )。
- 下列楼梯的构造做法中,错误的是( )。
- 行政行为的特征主要表现在( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载