- 建造师案例题
题干:某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/天,工程保修期一年。在施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。另外,工程累计停电20天;因雨天不能正常施工延误工期10天;由于交通不便造成误工10天,该工程于次年4月17日竣工。同日,为给高炉早日供料,公司领导决定不经验收即投入使用。
题目:承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
工期共延误40天,其中20天停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备,但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周,造成误工。故由此造成的20天工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚额为100000元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 2 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 3 【单选题】在建设工程施工承包合同中,承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是( )。
- A 、固定总价合同
- B 、成本加酬金合同
- C 、单价合同
- D 、变动总价合同
- 4 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 5 【多选题】发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是()。
- A 、竣工报告
- B 、验收工作会议录音带
- C 、根据验收工作会议录音制作的节录文本
- D 、施工现场录像
- E 、结算报告
- 6 【建造师案例题】承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?
- 7 【单选题】工程总承包方是受( )的委托而承担工程建设任务。
- A 、设计方
- B 、施工方
- C 、业主方
- D 、监理方
- 8 【单选题】当事人对是否为工伤有争议的,举证责任由( )承担。
- A 、受害职工
- B 、用人单位
- C 、鉴定机构
- D 、劳动部门
- 9 【单选题】当事人对是否为工伤有争议的,举证责任由( )承担。
- A 、受害职工
- B 、用人单位
- C 、鉴定机构
- D 、劳动部门
- 10 【单选题】关于工程总承包责任承担的说法,正确的是( )。
- A 、分包单位应当向建设单位承担全部责任
- B 、工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任
- C 、工程总承包单位可以与分包单位订立合同,将保修责任转移至分包单位
- D 、分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的,可以免除工程总承包单位的安全责任
热门试题换一换
- 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是( )。
- 自然人的软件著作权保护期为( )。
- 斜拉桥施工监控测试的主要内容有( )。
- 某技术方案计算期为10年,净现金流量见表1所示,基准收益率为10%,则该技术方案的财务净现值为( )。
- ( )所提供的各种成本信息,是其他成本管理各个环节的依据。
- 按照《招标投标法》规定,招标人在对某一投标人就招标文件所提出的疑问作出进一步澄清时,须()。
- 施工总承包的管理任务是什么?
- 水利工程建设应急指挥部的应急救援基本队伍包括()。
- 下列费用中,应列入其他项目清单的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载