- 建造师案例题
题干:某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同,包括桥涵两座和路基填筑工程,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。[006-001-005-000-9787566103307-image/006-001-005-000-9787566103307-008-001.jpg]该工程在施工过程中发生了如下情况:(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。(4)桥梁结构施丁阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。针对上述情况,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。施工过程中还发生了如下事件:事件1:项目部在路基填筑前,委托有资质的试验室进行了标准击实试验,报项目技术负责人批准后实施。事件2:路基分层填筑时,施工单位在检验了有关指标后并经专业监理工程师验收后进行上一层的填筑,后总监对压实度指标有怀疑,要求施工单位重新取样检验,经重新检验后不合格。施工单位向监理工程师提出,分层填筑经过了专业监理工程师的验收,现在检验不合格是监理工程师失职造成的,要求监理单位给予工期和费用索赔。
题目:对于施工过程中发生的情况,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

情况(1):不能获得工期补偿,因为工作A延期没有超过总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位应承担的风险。
情况(2):不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。
情况(3):不能获得工期补偿,因为虽由建设单位承担不可抗力的工期风险,但工作C是非关键工作延期没有超过总时差;不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
情况(4):能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
主要考查工期补偿和费用补偿问题。根据背景资料可知,在情况(1)中,是由于地质勘探报告不详造成的工期延误和费用损失,这是由于建设单位提供的勘探报告不实造成的,但是由于情况(1)中A工作不在关键路线上且其拖期没有超过总时差,对总工期造不成影响,所以施工单位不能提出工期补偿,可以提出费用补偿;情况(2)中是由于基坑开挖时边坡支撑失稳塌陷造成的,属于施工单位的责任,所以施工单位不能提出工期补偿和费用补偿;情况(3)中是由于不可抗力造成的施工单位的供电设施发生火灾,建设单位应承担不可抗力的工期风险,不可抗力造成的费用应由双方分别承担各自的费用损失,但由于C工作不在关键路线上,延期没有超过总时差,所以C工作延期对总工期没有影响,施工单位不能提出工期补偿,同时也不能获得费用补偿;情况(4)中是由于建设单位提出工程变更造成的,所造成的工期延误和费用损失应由建设单位承担,E工作处在关键路线上,其总时差为零,所造成的工期延误天数为30天,施工单位可以获得工期补偿和费用补偿。根据前面的分析可知,在情况(1)和情况(2)中施工单位不能获得工期补偿,在情况(3)和情况(4)中可以获得工期补偿,施工最终可获得的工期补偿天数为30天。根据前面的分析可知,情况(1)中A工作施工单位可以获得费用补偿,情况(2)中B工作施工单位不能获得工期补偿,所以根据A工作延误的天数,可以计算出施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用为10×1500=1.5(万元)。

- 1 【建造师案例题】施工过程中,施工单位在未探明管线的情况下,擅自施工,造成后果谁负责?
- 2 【单选题】施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是( )。
- A 、工业废水处理达标后排人河流
- B 、经当地环境部门许可,将废物用于外省工地
- C 、将清洗设备的废水回灌补给地下水
- D 、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
- 3 【建造师案例题】施工过程中施工总包单位A施工公司如何协调好与劳务作业分包单位B公司之间的关系?
- 4 【建造师案例题】施工过程中,施工单位在未探明管线的情况下,擅自施工,造成后果谁负责?
- 5 【单选题】建筑工程在施工过程中,发生()变更的情况,应当重新申请领取施工许可证。
- A 、勘察单位
- B 、设计单位
- C 、建设单位或施工单位
- D 、材料设备供应单位
- 6 【单选题】某工程实施过程中,施工单位对于监理单位提出的安全事故隐患整改要求视而不见,继续野蛮施工。在此情况下,监理单位正确的处理方式是()。
- A 、继续要求施工单位整改
- B 、要求施工单位暂停施工,报告建设单位
- C 、及时向有关主管部门汇报
- D 、对施工单位进行处罚
- 7 【单选题】项目施工过程中,发生以下()情况时,施工组织设计不需要及时进行修改或补充。
- A 、某施工中的项目,设计单位应业主要求对工程设计图纸的楼梯部分进行了细微修改
- B 、某在建大桥,由于政府对预应力钢筋进行了新的规范调整修改导致需要重新调整工艺
- C 、某在建钢混结构大楼,由于国际钢材市场的大幅度调整导致采用的进口钢材无法提取,严重影响工程施工
- D 、在建项目,由于自然灾害导致工期严重滞后
- 8 【多选题】项目施工过程中,发生以下()情况时,施工组织设计应及时进行修改或补充。
- A 、某施工中的项目,设计单位应业主要求对工程设计图纸的楼梯部分进行了细微修改
- B 、某在建大桥,由于政府对预应力钢筋进行了新的规范调整修改导致需要重新调整工艺
- C 、某在建钢混结构大楼,由于国际钢材市场的大幅度调整导致采用的进口钢材无法提取,严重影响工程施工
- D 、在建项目,由于自然灾害导致工期严重滞后
- E 、某工程在施工时,施工单位发现设计图纸存在严重错误,无法正常施工
- 9 【单选题】在施工过程中,施工单位发现设计文件不符合强制性标准,应()。
- A 、继续按图施工
- B 、提出意见建议
- C 、按照强制性标准进行施工
- D 、去找设计人员麻烦
- 10 【建造师案例题】对于施工过程中发生的情况,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
- 根据我国相关规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前发出。
- ( ),有船单位和项目经理部要编制防台预案。
- 对于工程竣工结算书金额在800万元的情况下,发包人或受其委托的工程造价咨询人应在收到结算书之日起( )天内核对完毕。
- 与诉讼方式比较,采用仲裁方式解决合同争议的特点有()。
- 下列关于水闸、小型水电站及泵站工程施工的说法正确的是()。
- 编制人工定额时,属于工人工作必需消耗的时间有()。
- 表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括( )。
- 绘制优化后的该桥施工网络进度计划,并给出关键线路和节点工期。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
