- 建造师案例题
题干：某机电工程公司总承包一中型炼油厂项目，该公司把该厂的通用设备安装分包给A公司，防腐保温工程分包给B公司，给水排水工程分包给C公司，这三家公司均具有相应的施工资质。并分别与A、B、C公司签了分包合同。合同执行过程中发生了下列事件：事件一，A公司未按合同管理的基础工作对分包工程进行管理，多次出现多干或漏干项目，造成工程延误、成本亏损。事件二，B公司未认真进行合同分析，采用企业内部的计价方式计算工作量，多次遭到总包单位拒绝，保温材料未经总包单位同意，采用优质保温材料，其价差要求总包单位补偿也遭拒绝。B公司因此而停工抗议。事件三，C公司认真进行了合同交底，合同执行过程中严格合同控制，认真实施合同监督，跟踪与调查，每遇到变更问题，按变更程序提交相关资料，得到总包单位的认可。事件四，C公司在保温过程中，按设计要求，采用抹面类涂抹保护层。在保温抹面保护层施工前，C公司采用将保温层全部淋湿，一遍操作、一次成型的施工工艺。事件五，工程竣工时，因A、B公司未按期完工，业主对总包单位进行了处罚，总包单位不服，认为是A、B公司的责任与己无关。
题目：实施合同监督时，应做哪些工作？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案从合同监督的内容入手，分析实施合同监督时应做的工作：
（1）监督落实合同实施计划；
（2）协调项目相关方之间的工作关系，解决合同实施中出现的问题；
（3）对具体实施工作进行指导并解释合同。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】
哪些工作是关键工作?
- 2 【建造师案例题】 哪些工作是关键工作?
- 3 【建造师案例题】 某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。
施工过程中发生下列事件： 事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。 事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。 事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。 事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。 问题 1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。 2.事件1发生后，吊装机械闲置补偿费为多少？工程延期为多少？说明理由。 3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少？应批准的工程延期为多少？说明理由。 4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题？说明理由。 5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少？项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确？说明理由。
- 4 【建造师案例题】实施合同监督时,应做哪些工作?
- 5 【建造师案例题】哪些工作是关键工作?
- 6 【建造师案例题】哪些工作是关键工作?
- 7 【建造师案例题】公路工程质量监督主要包括哪些内容?
- 8 【建造师案例题】合同有哪些形式？
- 9 【建造师案例题】哪些工作是关键工作？
- 10 【建造师案例题】对总包合同实施管理的原则有哪些?
热门试题换一换
- 关于环保设施验收,下列说法错误的是( )。
- 《中华人民共和国招标投标法》规定的招标方式包括( )。
- 在施工总成本目标确定之后,需要编制施工成本计划,施工成本计划编制的方式有 ( )。
- 高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接,不得以( )作为连续导体。
- 仲裁协议法律效力表现为( )等。
- 可以作为面层或沥青混凝土路面的下层,作面层时,应加铺沥青封层或磨耗层,沥青贯入式面层常用厚度为50～80mm的是()。
- 注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准并且情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()不予注册。
- 水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括()。
- 低压地下燃气管道与电力电缆的水平净距不得小于( )。
- 工程测量工作的灵魂是（ ）。
- 普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（ ）强度的40%以后，允许行人通过。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
eAlKV