- 多选题甲建设单位因资金链断裂,将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款,后因经营不善无力支付工程款,下列有关承包人权利说法中,正确的是()。
- A 、承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后,才能就剩余部分取得工程款
- B 、承包人可以申请将该工程拍卖
- C 、承包人可以在建设竣工之日起6个月申请行使优先权
- D 、承包人可以不申请拍卖,直接与甲建设单位协商将工程折价
- E 、承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,C,D,E】
A选项建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
B、D选项承包人可以与发包人协议将该工程折价也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
C选项建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
E选项消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是( )。
- A 、由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
- B 、由总承包单位与分包单位承担连带责任
- C 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
- D 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
- 2 【建造师案例题】某单位为解决职工住房,新建一住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主分别签订施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖、外墙涂料和防水工程分包给专业性公司,并签订分包合同。建筑面积25586平方米,工期450d,2009年9月1日开工,2010年12月26日竣工,造价3165万元。专用条款约定:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的工程费。 总包与8月25日进场,进行准备工作。原定9月1日开工,由于业主办理手续,延误至9月6日开工。总包要求顺延5d要求是否成立?根据是什么?
- 3 【建造师案例题】某单位为解决职工住房,新建一住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主分别签订施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖、外墙涂料和防水工程分包给专业性公司,并签订分包合同。建筑面积25586平方米,工期450d,2009年9月1日开工,2010年12月26日竣工,造价3165万元。专用条款约定:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商外墙涂料、防水工程的工程费。 土方公司基础开挖遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总包请他们向业主索赔是否成立?为什么?
- 4 【建造师案例题】 某单位为解决职工住房,新建一住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主分别签订施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖、外墙涂料和防 水工程分包给专业性公司,并签订分包合同。建筑面积25586平方米,工期450d,2009年9月1日开工,2010年12月26日竣工,造价3165万元。专用条款约定:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的工程费。 基础回填过程中,总包按规定取土样,试验合格。监理工程师对质量表示异议,责成再次取样,结果合格。总包要求监理单位支付试验费是否成立?为什么?
- 5 【建造师案例题】 某单位为解决职工住房,新建一住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主分别签订施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖、外墙涂料和防 水工程分包给专业性公司,并签订分包合同。建筑面积25586平方米,工期450d,2009年9月1日开工,2010年12月26日竣工,造价3165万元。专用条款约定:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的工程费。 结构施工期间,总包单位经总监理工程师同意更换了项目经理,但现场组织管理一度失调,导致封顶延误8d。总包单位以总监同意为理由,要求给予工期补偿。是否批准?为什么?
- 6 【建造师案例题】 某单位为解决职工住房,新建一住宅楼,地上20层、地下2层,钢筋混凝土剪力墙结构,业主分别签订施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖、外墙涂料和防水工程分包给专业性公司,并签订分包合同。建筑面积25586平方米,工期450d,2009年9月1日开工,2010年12月26日竣工,造价3165万元。专用条款约定:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;外墙涂料、防水工程的工程费。 进行结算时,总包单位根据投标书,要求外墙涂料费用按发票款结算,业主认为应按合同条件中约定记取,为此发生异议。监理工程师应支持哪种意见?为什么?
- 7 【单选题】某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
- A 、由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
- B 、由总承包单位与分包单位承担连带责任
- C 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
- D 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
- 8 【单选题】某工程建设项目中,由于发包人资金链断裂,虽然工程竣工验收合格,但发包人无力支付承包人工程款。在此情况下,可以申请人民法院将该工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。其优先受偿期为()。
- A 、工程竣工之日起3个月
- B 、工程竣工之日起6个月
- C 、工程完工之日起3个月
- D 、工程完工之日起6个月
- 9 【多选题】某工程建设项目中,由于发包人资金链断裂,虽然工程竣工验收合格,但发包人无力支付承包人工程款。在此情况下,可以申请人民法院将该工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。其优先受偿的价款范围包括()。
- A 、承包人为建设工程支付的工作人员报酬
- B 、承包人实际支付的材料款
- C 、承包人被拖欠工程款的相应利息
- D 、承包人因被拖欠工程款而无力承揽其他工程的潜在损失
- E 、承包人因被拖欠工程款导致无法支付分包方款项,被建委处以的罚款
- 10 【单选题】某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
- A 、由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
- B 、由总承包单位与分包单位承担连带责任
- C 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
- D 、总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
热门试题换一换
- 施工项目成本核算的根本目的是()。
- 凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地(接PE线)。接地连接可靠,接地连接的( )不允许串联连接。
- 项目进度控制总目标可按单位工程分解为()分目标。
- 影响混凝土拌合物和易性的最主要因素是()。
- 该设计院能否承担该项目的工程总承包?
- 某施工企业当期实现主营业务利润2 000万元、其他业务利润1 000万元、投资收益200万元、营业外收入80万元、营业外支出90万元,则该企业的利润总额为()万元。
- 整个隧道掘进的完成时间是多少天(写出计算过程)?
- 存货的决策涉及四项内容:决定进货项目、选择供应单位、决定进货时间和决定进货批量,其中决定进货时间和进货批量是( )部门的职责。
- 写出绿色施工节材与材料资源利用方面技术要点有哪些?
- 施工单位对室内环境污染物抽检房间数量减半的理由是否成立?并说明理由。请说明再次检测时对抽检房间的要求和数量。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载