- 建造师案例题
题干:【背景资料】某道路工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定:(1)合同工期为130天,因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/d。(2)部分工料机单价如下:人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/d;自有摊铺机设备使用费1200元/台班,闲置补偿费800元/台班。工程实施过程中发生以下事件。事件1:开工前,施工单位编制的时标网络计划如图2-10所示,各项工作均匀速进展。项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现:工作C、F和I需使用一台挖掘机,工作E和H需单独使用摊铺机设备,而施工单位仅有一台摊铺机设备,于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。事件2:项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析,认为因施工单位原因使工作C持续时间延长5d的概率是15%,使工作D持续时间延长12d的概率是20%,使工作G持续时间延长10d的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。事件3:建设单位要求对工作E进行设计变更,该变更使工作E的持续时间延长5d,增加用工150工日、摊铺机设备5台班、材料费18000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。事件4:由于工作E的设计变更,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
题目:事件2中,直接导致总工期延误5d的风险事件有哪些?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
直接导致总工期延误5d的风险事件有:工作C的持续时间延长。
理由:工作C为关键工作,其持续时间延长5d会直接导致总工期延长5d
工作D的总时差为20d,其持续时间延长12d,未超过总时差,不会影响总工期;
工作G的总时差为20d,其持续时间延长10d,未超过总时差,不会影响工期。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】承诺延误是一种( )所导致的行为。
- A 、主动原因
- B 、被动原因
- C 、主观原因
- D 、客观原因
- 2 【单选题】不能直接指导焊接工作的文件是( )。
- A 、焊接工艺评定报告
- B 、焊接作业指导书
- C 、焊接工艺卡
- D 、焊接试验报告
- 3 【建造师案例题】由于拆迁导致的延期开工,从成本管理上考虑,施工单位应如何应对?并说明能否索赔及理由。
- 4 【建造师案例题】由于拆迁导致的延期开工,从成本管理上考虑,施工单位应如何应对?并说明能否索赔的理由。
- 5 【建造师案例题】改正事件2中的错误之处。
- 6 【建造师案例题】改正事件2中施工错误之处。
- 7 【建造师案例题】事件2中,项目总工根据哪两个因素确定了始发段长度?
- 8 【单选题】因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用调整是( )。
- A 、计划进度日期与实际进度日期两者的较低者
- B 、计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
- C 、发包人按照实际变化调整
- D 、承包人按照实际变化调整
- 9 【建造师案例题】对索赔成立的事件,总工期可以顺延几天?实际工期是多少天?
- 10 【建造师案例题】对索赔成立的事件,总工期可以顺延几天?实际工期是多少天?
热门试题换一换
- 在经常性安全教育中,最重要的是(??)。
- 下列属于矿业工程项目招标总承包内容的是( )。
- 在《焊接与切割安全》GB 9448中规定,在气割及焊接作业时,周围( )范围内不得堆放易燃易爆物品。
- 资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形包括( )。
- 仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以( )。
- 单位工程竣工成本分析包括( )。
- 在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任,下列说法中正确的是().
- 预防扩孔和坍孔的常用措施有()。
- 宜增设水准点的区域有( )。
- 写出事件3中混凝土结构出现不规则裂缝和渗漏水现象的原因,并写出对应的治理措施。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载