- 单选题甲某1999年7月1日因交通事故身体受到伤害，截至1999年11月1日没有行使请求权，1999年11月1日又发生了其他障碍，导致无法行使请求权，直至2000年1月31日障碍消除，该情况诉讼时效期间终止时间为( )。
- A 、2000年9月30日
- B 、2000年7月31日
- C 、2001年9月30日
- D 、2001年7月31日
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
身体受到伤害的诉讼时效期间为1年，从1999年7月1日到1999年11月1日经历了4个月，1999年11月1日发生了其他障碍，但此时诉讼时效并不中止，障碍延续到2000年1月1日时诉讼时效中止，此时，诉讼时效经历了6个月。2000年1月31日障碍消除，诉讼时效实际中止1个月，诉讼时效从2000年2月1日继续计算，直至2000年7月31日终止。本题考核的是诉讼时效的中止，对于这类题一般要注意引起不能行使权利的原因和障碍是否发生在诉讼时效期间的最后6个月。
您可能感兴趣的试题- 1 【造价师案例题】某建设项目施工合同2月1日签订，合同总价6000万元，合同工期为6个月，双方约定3月1日正式开工。 合同中规定： (1)预付款为合同总价的30%，工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣，每月以抵充工程款方式陆续收回（主要材料及设备费比重为60%）。 (2)质量保修金为合同总价的3%，从每月承包商取得工程款中按3%比例扣留。保修期满后，剩余部分退还承包商。 (3)当月承包商实际完成工程量少于计划工程量10%以上，则当月实际工程款的5%扣留不予支取，待竣工清算时还回工程款，计算规则不变。 (4)当月承包商实际完成工程量超出计划工程量10%以上的，超出部分按原约定价格的90%计算。 (5)每月实际完成工程款少于900万元时，业主方不予支付，转至累计数超出时再予支付。 (6)当物价指数超出2月份物价指数5%以上时，当月应结工程款应采用动态调值公式：P=P0x(0.25+0.15A/A0+0.60B/B0) 式中，P0为按2月份物价水平测定的当月实际工程款；0.15为人工费在合同总价中所占比重；0.60为材料费在合同总价中比重。人工费、材料费上涨均超过5%时调值。 (7)工期延误1d或提前1d应支付赶工费或误工费1万元。 施工过程中出现如下事件（下列事件发生部位均为关键工序）： 事件1：预付款延期支付1个月（银行贷款利率为每年12%）； 事件2：4月份施工单位采取防雨措施增加费用3万元。月中施工机械故障延误工期1d，费用损失1万元； 事件3：5月份外部供水管道断裂停水2d，施工停止，造成损失3万元； 事件4：6月份施工单位为赶在雨季到来之前完工，经甲方同意采取措施加快进度，增加赶工措施费6万元； 事件5：3～4月每月施工方均使用甲方提供的特殊材料20万元； 事件6：7月份业主方提出施工中必须采用乙方的特殊专利技术施工以保证工程质量，发生费用10万元。
注：2月份人工费指数与材料费指数为：100。根据上述背景材料按月份写出各月份的实际结算过程。
- 2 【单选题】甲工程发包人于2009年10月9日收到乙承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2009年10月12日认可，但迟迟不给付工程尾款。乙承包商正准备向法院起诉，甲发包人通知对方可在2010年4月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本案例中，诉讼时效的截止日期应该是( )。
- A 、2011年10月9日
- B 、2011年10月12日
- C 、2012年10月9日
- D 、2012年4月1日
- 3 【单选题】螺栓连接本身具有( )，承受静荷载，在工作温度比较稳定的情况下是可靠的。
- A 、固定性
- B 、连接性
- C 、调节性
- D 、自锁性
- 4 【单选题】某企业2005年1月1日房产原值3000万元，5月1日将其中原值为1000万元的临街房出租，月租金5万元，当地政府允许按房产原值减除20％的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为( )万元。
- A 、27
- B 、27.2
- C 、28.4
- D 、26.8
- 5 【单选题】某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为( )元/台班。
- A 、45.65
- B 、50.00
- C 、54.00
- D 、54.35
- 6 【单选题】某工程工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500t、2000t、1500t，计划单价为5000元／t；实际完成工程量分别为400t、1600t、2000t，5～7月份实际价格均为4000元／t。则6月末的投资偏差为( )万元。
- A 、450
- B 、-450
- C 、-200
- D 、200
- 7 【造价师案例题】某建筑公司与某单位于2003年7月8日签订了教学楼承建合同，合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天，甲方应向乙方补偿1万元，若乙方延误总工期1天，应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超过部分按原单价的90%计算。双方对施工进度网络计划达成一致(见下图)。
施工过程中发生以下事件： 事件1：A工程(基础土方)原计划土方量为400平方米，因设计变更实际土方量为450平方米(原定单价为80元/平方米)。 事件2：B工程施工中乙方为保证施工质量，将施工范围边缘扩大，原计划土方量由300平方米增加到350平方米。 事件3：C工程施工结束后，监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图样不符，经剥露检查确实有误，延误工期2天，发生费用2万元。 事件4：I工程施工中发现甲方提供的设计图样有严重错误，修改图样致使乙方施工拖延3天，发生费用3万元。 事件5：G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场，影响乙方施工拖延2天，发生费用1万元。 问题 1．该工程的计划工期为多少天?关键线路包括哪些单项工程? 2．上述事件中哪些应进行工期补偿，哪些应进行费用补偿? 3．该工程实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元? 4．如果C、I工程共用一台起重机，网络图中应如何表示?起重机正常在场时间为多少天?由于甲方责任在场时间增加多少天?如何处理?如补偿费用，是否补偿机上工作人员费用?
- 8 【单选题】甲、乙于2012年4月20日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于2013年5月1日发生争议,甲于2013年5月10日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月23日判定该合同无效。则此合同自()无效。
- A 、2012年4月20日
- B 、2013年5月1日
- C 、2013年5月10日
- D 、2013年6月23日
- 9 【单选题】建设单位在在建过程中,因故于2013年4月15日中止施工,根据《建筑法》,该建设单位应在()之前向发证机关报告。
- A 、2013年4月30日
- B 、2013年5月15日
- C 、2013年6月15日
- D 、2013年7月15日
- 10 【单选题】某载重汽车配司机1人,当年制度工作日为250天,年工作台班为230台班,人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为( )元/台班。
- A 、45.65
- B 、50.00
- C 、54.00
- D 、54.35
热门试题换一换
- 在价值工程活动中的方案创造阶段，要求专家们根据有关研究对象的问题和要求，在互不商量的情况下提出各种建议和设想的方法是( )。
- 某分项工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第( )天。
- 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。
- 在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是( )。
- 我国较为常见的地下公路是( )。
- 由承包人单位法定代表人授权的，派驻工地的承包人的总负责人是()。
- 锅炉主要由“锅”与“炉”两大部分组成,下列()属于“锅”的部件。
- 下列对概算定额的理解正确的是( )。
- 某进度款支付申请报告包含了下列内容: ①本期已实施工程的价款; ②累计已完成的工程价款; ③累计已支付的工程价款; ④本期已完成计日工金额; ⑤应扣减的质量保证金。据此,发包人本期应支付的工程价款是( )。
- 列式计算第3个月末时的工程进度偏差,并分析工程进度情况(以投资额表示)。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DWZnb