- 建造师案例题
题干:某群体工程,主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)签订了施工合同和监理合同合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:监理工程师在审查施工组织总设计时,发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。监理工程师认为该部分内容不全,要求补充完善。 事件二:某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术,工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。[up2015/abc316046ae-d7a9-42a1-b2c0-dd1c584e4971.jpg]事件三:施工过程中发生索赔事件如下: 1.由于项目功能调整变更设计,导致工作C中途出现停歇,持续时间比原计划超出2个月,造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元; 2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流,导致工作E停工、清理恢复施工共闲时3个月,造成施工设备损失费用82万元、清理和修复工程费用24.5万元。 针对上述(1)、(2)事件,施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔,27.2万元、327万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。 事件四:某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b×h)为450m×900mm。施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
题目:绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分


- 1 【建造师案例题】在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号),并用双线表示出关键线路。
- 2 【建造师案例题】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。
- 3 【建造师案例题】绘制事件一中流水施工进度计划横道图,并计算其流水施工工期。
- 4 【建造师案例题】在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号),并用双线表示出关键线路。
- 5 【建造师案例题】2.事件二中,绘制调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。
- 6 【建造师案例题】在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号),并用双线表示出关键线路。
- 7 【建造师案例题】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。
- 8 【建造师案例题】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。
- 9 【建造师案例题】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作表示),并计算其总工期(单位:月)。
- 10 【建造师案例题】在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图(双代号),并用双线表示出关键线路。
热门试题换一换
- 某企业某年度的财务报表中有资产5000万元,负债2000万元,收入1000万元,费用500万元,则本期的所有者权益为( )。
- 按照法律规定,下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有( )。
- 环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001--2004)中的“环境”是指()
- 2013年4月,某机电工程施工企业发生固定资产盘亏5万元。根据企业会计准则及其相关规定,企业固定资产盘亏属于()。
- 施工工地上常见的固体废物有哪些?
- 某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
- 由于无粘结预应力筋一般为曲线配筋,故应采用()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
