- 建造师案例题某市凯宾斯基酒店工程，地上48层，地下4层，采用内筒外框结构，地下结构围护体系为地下连续墙。经查有关资料，经过施工现场有一条地下电缆，该电缆为相邻区域提供主要电力供应，地下连续墙施工时必须先将电缆移出建筑红线外。在地下连续墙施工前，施工单位按要求办理了相关手续并按要求设置了相应的污水排放措施。由于本工程拟创省级安全工地，施工现场建立了相应的制度，对作业人员实施相应的培训。对于施工现场产生的固体废弃物，也按相关要求编制了相应的处理预案。简述施工现场污水排放施工单位应做好哪些工作以及如何处理？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议，申领《临时排水许可证》。
现场污水排放应按下列方式处理：
(1)雨水排入市政雨水管网；
(2)污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网；
(3)施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】某豪华酒店工程项目，18层框架混凝土结构，全现浇混凝土楼板，主体工程已全部完工，经验收合格。进入装饰装修施工阶段，该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务，装饰装修工程施工工期为150d，装饰公司在投标前已领取了全套施工图，该装饰装修工程采用固定总价合同，合同总价为720万元。 该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补，在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时，用石灰浆进行打底，木竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行。对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用。 在水磨石整体面层施工过程中，采用同类材料以分格条设置镶边。 该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是否妥当？为什么？
- 2 【建造师案例题】某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。
该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件1：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月，费用10000元的要求。事件2：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费3万元。事件3：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人身伤亡发生，但致使工期拖延1天，材料损失2000元。事件4：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日（每日工资23.5元），机械多闲置2个台班（每台班按500元计），预算外材料费损失2.5万元，其他费用损失2万元，重新粘贴预算价5万元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。事件5：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为2.2万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求？为什么？
- 3 【建造师案例题】某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。 该工程施工过程中发生了以下几项事件： 事件1：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月，费用10000元的要求。 事件2：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费3万元。 事件3：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人身伤亡发生，但致使工期拖延1天，材料损失2000元。 事 件4：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日（每日工资23.5元），机械多闲置2个台班（每台班按 500元计），预算外材料费损失2.5万元，其他费用损失2万元，重新粘贴预算价5万元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。 事件5：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为2.2万元。 其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿和费用补偿各为多少天？
- 4 【建造师案例题】某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。 该工程施工过程中发生了以下几项事件： 事件1：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月，费用10000元的要求。 事件2：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费3万元。 事件3：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人身伤亡发生，但致使工期拖延1天，材料损失2000元。 事件4：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日（每日工资23.5元），机械多闲置2个台班（每台班按500元计），预算外材料费损失2.5万元，其他费用损失2万元，重新粘贴预算价5万元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。 事件5：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为2.2万元。 其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 对事件2中质量事故处理的基本要求是什么？
- 5 【建造师案例题】某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。 该工程施工过程中发生了以下几项事件： 事件1：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月，费用10000元的要求。 事件2：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费3万元。 事件3：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人身伤亡发生，但致使工期拖延1天，材料损失2000元。 事件4：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日（每日工资23.5元），机械多闲置2个台班（每台班按500元计），预算外材料费损失2.5万元，其他费用损失2万元，重新粘贴预算价5万元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。 事件5：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为2.2万元。 其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 施工项目的安全检查应由谁组织？安全检查应注意哪些问题？
- 6 【建造师案例题】某省重点工程，地下1层，地上15层，通过公开招标，择优选择了其中一家施工单位A作为中标单位，并与其签订了建设工程施工合同，合同格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)。承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程为框架结构，开工日期为2003年4月1日，合同工期为18个月。业主还通过招标与监理单位签订了委托监理合同。在施工过程，发生如下几项事件。事件1：A单位在深基坑开挖前制定了专项施工方案，经A公司技术负责人审查后交项目经理签字后实施。事件2：基槽挖至设计标高并清理好后，监理单位与施工单位A共同进行了验槽。验槽结束后，总监同意施工单位进行下一道工序的施工。项目经理部随后做了如下几项工作。①5月1日进行垫层施工。②5月2日上午签订了基础钢筋采购合同，5月2日晚上组织钢筋进场，5月3日上午开始下料加工；下午材料员安排钢筋工截取了钢筋试件并送往法定检测单位检测。③5月4日组织塔吊进场，同时安排了几名有经验的工人进行塔吊的安装并于5月7日晚上安装完毕，由于当天晚上要进行基础底板钢筋绑扎，为了加快钢筋绑扎速度，项目经理决定使用塔吊将下好料的钢筋从钢筋加工后场调至绑扎位置。④5月10日模板和钢筋绑扎工作结束。事件3：在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度达到设计要求。事件4：由于施工单位A没有设备安装能力，因此，在设备安装前，施工单位A自行决定将安装工程分包给一家有设备安装资质的B公司施工，并且与其签定了分包合同。空调设备由建设单位负责采购，设备供应商C公司供货。由于设备供应商C公司没有按照合同约定的时间供货，造成了设备安装B公司2万元人民币的窝工损失。因此，设备安装B公司直接向建设单位提出了索赔意向。事件5：单位工程完工后，施工单位在2004年9月10日向总监理工程师提交了工程验收报告。当地建筑工程质量监督站和建设单位一起于2004年9月11日组织设计、施工、监理等相关人员对工程进行了竣工验收。事件6：在工程进入保修期间，由于台风和特大暴雨等不可抗力造成了建筑物的防水层的损坏。建设单位要求施工单位进行维修并承担经济责任。指出事件1中的不妥之处。
- 7 【建造师案例题】 某省重点工程，地下1层，地上15层，通过公开招标，择优选择了其中一家施工单位A作为中标单位，并与其签订了建设工程施工合同，合同格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程为框架结构，开工日期为2003年4月1日，合同工期为18个月。业主还通过招标与监理单位签订了委托监理合同。在施工过程，发生如下几项事件。 事件1：A单位在深基坑开挖前制定了专项施工方案，经A公司技术负责人审查后交项目经理签字后实施。 事件2：基槽挖至设计标高并清理好后，监理单位与施工单位A共同进行了验槽。验槽结束后，总监同意施工单位进行下一道工序的施工。项目经理部随后做了如下几项工作。 ①5月1日进行垫层施工。 ②5月2日上午签订了基础钢筋采购合同，5月2日晚上组织钢筋进场，5月3日上午开始下料加工；下午材料员安排钢筋工截取了钢筋试件并送往法定检测单位检测。 ③5月4日组织塔吊进场，同时安排了几名有经验的工人进行塔吊的安装并于5月7日晚上安装完毕，由于当天晚上要进行基础底板钢筋绑扎，为了加快钢筋绑扎速度，项目经理决定使用塔吊将下好料的钢筋从钢筋加工后场调至绑扎位置。 ④5月10日模板和钢筋绑扎工作结束。 事件3：在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度达到设计要求。 事件4：由于施工单位A没有设备安装能力，因此，在设备安装前，施工单位A自行决定将安装工程分包给一家有设备安装资质的B公司施工，并且与其签定了分包合同。空调设备由建设单位负责采购，设备供应商C公司供货。由于设备供应商C公司没有按照合同约定的时间供货，造成了设备安装B公司2万元人民币的窝工损失。因此，设备安装B公司直接向建设单位提出了索赔意向。 事件5：单位工程完工后，施工单位在2004年9月10日向总监理工程师提交了工程验收报告。当地建筑工程质量监督站和建设单位一起于2004年9月11日组织设计、施工、监理等相关人员对工程进行了竣工验收。 事件6：在工程进入保修期间，由于台风和特大暴雨等不可抗力造成了建筑物的防水层的损坏。建设单位要求施工单位进行维修并承担经济责任。 指出事件2中的不妥之处，并给出正确的做法。
- 8 【建造师案例题】 某省重点工程，地下1层，地上15层，通过公开招标，择优选择了其中一家施工单位A作为中标单位，并与其签订了建设工程施工合同，合同格式采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程为框架结构，开工日期为2003年4月1日，合同工期为18个月。业主还通过招标与监理单位签订了委托监理合同。在施工过程，发生如下几项事件。 事件1：A单位在深基坑开挖前制定了专项施工方案，经A公司技术负责人审查后交项目经理签字后实施。 事件2：基槽挖至设计标高并清理好后，监理单位与施工单位A共同进行了验槽。验槽结束后，总监同意施工单位进行下一道工序的施工。项目经理部随后做了如下几项工作。 ①5月1日进行垫层施工。 ②5月2日上午签订了基础钢筋采购合同，5月2日晚上组织钢筋进场，5月3日上午开始下料加工；下午材料员安排钢筋工截取了钢筋试件并送往法定检测单位检测。 ③5月4日组织塔吊进场，同时安排了几名有经验的工人进行塔吊的安装并于5月7日晚上安装完毕，由于当天晚上要进行基础底板钢筋绑扎，为了加快钢筋绑扎速度，项目经理决定使用塔吊将下好料的钢筋从钢筋加工后场调至绑扎位置。 ④5月10日模板和钢筋绑扎工作结束。 事件3：在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度达到设计要求。 事件4：由于施工单位A没有设备安装能力，因此，在设备安装前，施工单位A自行决定将安装工程分包给一家有设备安装资质的B公司施工，并且与其签定了分包合同。空调设备由建设单位负责采购，设备供应商C公司供货。由于设备供应商C公司没有按照合同约定的时间供货，造成了设备安装B公司2万元人民币的窝工损失。因此，设备安装B公司直接向建设单位提出了索赔意向。 事件5：单位工程完工后，施工单位在2004年9月10日向总监理工程师提交了工程验收报告。当地建筑工程质量监督站和建设单位一起于2004年9月11日组织设计、施工、监理等相关人员对工程进行了竣工验收。 事件6：在工程进入保修期间，由于台风和特大暴雨等不可抗力造成了建筑物的防水层的损坏。建设单位要求施工单位进行维修并承担经济责任。 对事件3的混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理？为什么？影响施工项目质量的主要因素有哪些？
- 9 【建造师案例题】 某省重点工程，地下1层，地上15层，通过公开招标，择优选择了其中一家施工单位A作为中标单位，并与其签订了建设工程施工合同，合同格式采用《建 设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程为框架结构，开工日期为2003年4月1 日，合同工期为18个月。业主还通过招标与监理单位签订了委托监理合同。在施工过程，发生如下几项事件。 事件1：A单位在深基坑开挖前制定了专项施工方案，经A公司技术负责人审查后交项目经理签字后实施。 事件2：基槽挖至设计标高并清理好后，监理单位与施工单位A共同进行了验槽。验槽结束后，总监同意施工单位进行下一道工序的施工。项目经理部随后做了如下几项工作。 ①5月1日进行垫层施工。 ②5月2日上午签订了基础钢筋采购合同，5月2日晚上组织钢筋进场，5月3日上午开始下料加工；下午材料员安排钢筋工截取了钢筋试件并送往法定检测单位检测。 ③5月4日组织塔吊进场，同时安排了几名有经验的工人进行塔吊的安装并于5月7日晚上安装完毕，由于当天晚上要进行基础底板钢筋绑扎，为了加快钢筋绑扎速度，项目经理决定使用塔吊将下好料的钢筋从钢筋加工后场调至绑扎位置。 ④5月10日模板和钢筋绑扎工作结束。 事件3：在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度达到设计要求。 事件4：由于施工单位A没有设备安装能力，因此，在设备安装前，施工单位A自行决定将安装工程分包给一家有设备安装资质的B公司施工，并且与其签定了分包合同。空调设备由建设单位负责采购，设备供应商C公司供货。由于设备供应商C公司没有按照合同约定的时间供货，造成了设备安装B公司2万元人民币的窝工损失。因此，设备安装B公司直接向建设单位提出了索赔意向。 事件5：单位工程完工后，施工单位在2004年9月10日向总监理工程师提交了工程验收报告。当地建筑工程质量监督站和建设单位一起于2004年9月11日组织设计、施工、监理等相关人员对工程进行了竣工验收。 事件6：在工程进入保修期间，由于台风和特大暴雨等不可抗力造成了建筑物的防水层的损坏。建设单位要求施工单位进行维修并承担经济责任。 事件6中的防水层维修责任是否属于施工单位维修责任，为什么？
- 10 【建造师案例题】某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前1天，奖励施工单位8 000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如图1所示。
该工程施工过程中发生了以下几项事件： 事件一：基坑开挖时，在施工现场发现文物，为保障文物的挖掘工作，现场停工。施工单位向建设单位提出赔偿工期1个月(30天)，费用10 000元的要求。 事件二：主体工程施工阶段，监理工程师发现施工单位的施工工艺不合理，出现质量事故，故要求返工。造成工期拖延3天，发生返工费30 000元。 事件三：室内防水工程施工时，因空气流通不畅以及安全检查工作不到位，发生一场火灾。由于发现和扑救及时，没有人员伤亡，但致使工期拖延1天，材料损失2 000元。 事件四：因甲方提供的外墙面砖质量不合格，粘贴后效果差，甲方决定更换板材，造成拆除用工50个工日(每日工资150元)，机械多闲置2个台班(每台班按5 000元计)，预算外材料费(外墙面砖)损失25 000元，拆除部位重新粘贴外墙面砖用工100个工日(每日工资150元)，其他费用损失20 000元，因拆除、重新粘贴使工期延长5天。 事件五：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为22 000元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 问题： 1.在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求？为什么？ 2.该工程的实际工期天数为多少？可得到的工期补偿和费用补偿数量各为多少？ 3.建筑装饰装修工程施工质量问题产生的主要原因有哪些？ 4.建筑工程施工安全检查主要形式有哪些？施工现场的定期安全检查应由谁组织？
热门试题换一换
- 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其（ ）应符合设计要求。
- 《建设工程项目管理规范》中项目管理规划大纲可包括( )。
- 某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重,向法院提起诉讼,法院经过审理,认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是( )。
- 建设投资是指项目按建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用,包括( )。
- 土石围堰的防渗结构形式有()等。
- 按照财政部、建设部印发的《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定,在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的()天内预付工程款。
- 下列()不属于施工地质的主要工作内容。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
A1VP