- 简答题
题干:某施工单位与建设单位签订了机电工程固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向监理工程师提交施工组织设计和施工进度计划,如图所示。[jlgcs/jsgcjlalfx/kdjx/5/image/img-05-142-02.jpg]该工程在设备基础施工和设备安装过程中出现了如下事件:(1)因地质勘探报告不详,出现图样中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。(4)设备安装阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件,施工单位按程序向监理工程师提出了工期索赔和费用索赔。
题目:对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

施工单位是否可以获得工期和费用补偿的判断:(1)事件1中,施工单位不能获得工期补偿,因为工作A的延期没有超过其总时差;可以获得费用补偿,因为图样未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。(2)事件2中,施工单位不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。(3)事件3中,施工单位不能获得工期补偿,虽应由建设单位承担不可抗力的工期风险但是时间延长10天并未超过C工作的总时差从而不影响总工期;不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。(4)事件4中,施工单位能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。(5)事件5中,施工单位不能获得费用补偿,因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。

- 1 【单选题】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当( )。
- A 、及时修改
- B 、及时提出意见和建议
- C 、要求设计单位修改
- D 、委托设计单位修改
- 2 【简答题】对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
- 3 【简答题】针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实防工期为多少个月?
- 4 【简答题】
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构应批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
- 5 【简答题】施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?
- 6 【简答题】针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
- 7 【案例分析题】针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
- 8 【简答题】针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
- 9 【多选题】下列施工过程中发生的事件,属于不可抗力的有()。
- A 、地震
- B 、洪水
- C 、社会动乱
- D 、发包人责任造成的火灾
- E 、承包人责任造成的爆炸
- 10 【案例分析题】对于上述施工过程中发生的事件,请一一指出有关单位不当之处。
热门试题换一换
- 依据《建设工程监理规范》,监理资料的管理应由( )负责。
- 《合同法》规定的合同有效条件包括( )。
- 合同当事人约定了定金3万元,违约金4万元,收受定金的一方违约应返还给付定金一方( )。
- 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同包括( )。
- 根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的,工程师有权选择处理方法,下列处理方法中,错误的是( )。
- 计算混凝土结构工程已完工程计划投资和已完工程实际投资,计算结果填人表中。
- 某工业项目,建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时,安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作。经过风险识别、评价,按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况,监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策,相应制定了风险控制措施(见表)。通过招标,建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时,监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装到位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查,土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的是该设备的改型产品,基座尺寸与原设计图纸不符。对此,建设单位决定作设计变更,按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的规定,提出了索赔要求。针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策,指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表1-2中提出的各项风险控制措施是否正确?说明理由。
- 平行承发包模式的缺点是()。
- 在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动称为()。
- 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是 ()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
