- 单选题关于工期索赔的下列说法中，正确的是（ ）。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因造成的非关键工作延误少于其总时差，业主一般不给予工期顺延，也不给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
A选项的前提是非承包商原因造成；
B选项如果非承包商原因造成的延误超过非关键工作的总时差，则可索赔；
C选项可能给予费用补偿。
因此答案为D。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】关于工期索赔，下列说法正确的是( )。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 2 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 3 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 4 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 5 【单选题】关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 6 【单选题】关于工期索赔的下列说法中，正确的是（ ）。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因造成的非关键工作延误少于其总时差，业主一般不给予工期顺延，也不给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
- 7 【单选题】关于工期索赔，下列说法正确的是（）。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 8 【单选题】关于工期索赔的说法，正确的是（）。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因.造成的非关键工作延误不超过其总时差，业主一般既给予工期顺延，也给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生，可索赔延误将变成不可索赔延误
- 9 【单选题】关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 10 【单选题】关于工期索赔，下列说法正确的是（ ）。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
热门试题换一换
- 穿越铁路的燃气管道的套管应符合下列哪些要求：（ ）。
- 以下是监理单位质量管理主要内容的有( )。
- 试用因素分析法分析该吊装方案,该项目部应选用哪种方案为宜?
- 预应力筋的下料长度的计算所考虑的因素是否全面?为什么?
- 止水帷幕还可以采用哪些方法施工？发现墙背土体沉陷，可以采取哪些措施？
- 在编制项目管理规划大纲和项目管理实施规划时应重视( )的应用。
- 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是（ ）。
- 项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系（ ）原则的体现。
- 某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是山于“边勘察、边设计、边施工”导致的。则引起这起事故的主要原因是（）。
- 对于住宅建筑可不计入建筑高度的是（）。
- 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
8KMOm