- 单选题关于工期索赔,下列说法正确的是()。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时,称为交叉延误。由于工程项目是一个较为复杂的系统工程,影响因素众多,常常会出现多种原因引起的延误交织在一起的情况,这种交叉延误的补偿分析更加复杂。比较交叉延误和共同延误,不难看出,共同延误是交叉延误的一种特例。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是( )。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 2 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 3 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 4 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是( )。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误可能是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 5 【单选题】关于工期索赔的下列说法中,正确的是( )。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因造成的非关键工作延误少于其总时差,业主一般不给予工期顺延,也不给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误
- 6 【单选题】关于工期索赔的下列说法中,正确的是( )。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因造成的非关键工作延误少于其总时差,业主一般不给予工期顺延,也不给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误
- 7 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是()。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 8 【单选题】关于工期索赔的说法,正确的是()。
- A 、所有的关键线路延误都是可索赔延误
- B 、所有的非关键线路延误都是不可索赔延误
- C 、非承包商原因.造成的非关键工作延误不超过其总时差,业主一般既给予工期顺延,也给予费用补偿
- D 、可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误
- 9 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是( )。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
- 10 【单选题】关于工期索赔,下列说法正确的是( )。
- A 、单一延误是可索赔延误
- B 、共同延误是不可索赔延误
- C 、交叉延误是可索赔延误
- D 、非关键线路延误是不可索赔延误
热门试题换一换
- 对设计概算编制依据的审查主要是审查其( )。
- 某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图。由于该工程施工工艺的要求,设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图1个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月15万元)?并简述理由。
- 工程质量事故处理的依据主要有哪些方面?
- 某建筑公司承建一座办公大楼的装饰装修工程施工,其现场消防管理状况如下: (1)施工现场入口挂一“严禁烟火”的标牌。 (2)项目经理部办公室挂有安全员职责牌,写有负责消防管理的条目,无其他的消防管理资料。 (3) 3m宽的通道兼做人员、物资和消防进出使用。 (4)每层楼安防了一个灭火器,标注使用有效日期已过。 (5)施工现场的各项油漆施工正在高潮,也未见安全交底。 (6)有一电焊工操作电焊时无上岗证、用火证。 如何做好施工人员的消防管理工作?
- 工程量清单计价,应由投标人承担的风险费用体现在( )。
- 在水力发电工程中,下列关于工程变更、合同索赔的说法错误的是()。
- 直方图的分布形状及分布区间宽窄,取决于质量特征统计数据的()。
- 建设工程安全隐患包括的不安全因素有( )。
- 涉外仲裁的范围不包括涉外( )中发生纠纷的仲裁。
- 下列仲裁协议中,有效的仲裁协议是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载