- 建造师案例题
题干：某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。[9787553738109-image/9787553738109-002-057.jpg]工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16立方米,该工作全费用单价为87元/立方米，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300立方米增至360立方米，该工作原全费用单价为65元/立方米，经协商调整全费用单价为58元/立方米。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
题目：人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案事件1：人工费补偿：（8 + 10）工日×12元/工日=216元；机械费补偿：2台班× 560元/台班+ 1台班× 280元/台班=1400元;事件3：按原单价结算的工程量：300×（1 + 10%） = 330立方米；按新单价结算的工程量：360 - 330 = 30立方米；结算价：30×65 + 30 × 58 = 3690 元；合计追加工程款总额为：216 + 1400 + 30× 65 +30×58 + 9000=14306 元。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】假设人工工日单价为50元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日,增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%,试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
- 2 【建造师案例题】人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日,管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
- 3 【建造师案例题】人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加款为多少？
- 4 【建造师案例题】若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
- 5 【建造师案例题】问题4:人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？
- 6 【建造师案例题】人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费.利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？
- 7 【建造师案例题】假设人工工日单价为 50 元/工日， 窝工费 25 元/工日， 管理费． 利润等不予补偿。 试计算 A 单位应给予 B 单位的追加工程款为多少？
- 8 【建造师案例题】人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？
- 9 【建造师案例题】假设人工工日单价为 50 元/工日， 窝工费 25 元/工日， 管理费． 利润等不予补偿。 试计算 A 单位应给予 B 单位的追加工程款为多少？
- 10 【建造师案例题】假设人工工日单价为50元/工日，窝工费25元/工日，管理费、利润等不予补偿。试计算A单位应给予B单位的追加工程款为多少？
热门试题换一换
- 选择施工技术方案必须全面考虑施工现场的（ ），确保能指导现场工程质量、安全、文明、环境、进度、成本等一系列活动中的有关技术工作。
- EPC交钥匙项目合同条件适用于()
- 在合同文件中工程量清单中所填写的工程量应当是( )。
- 砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高()。
- 对于17个独立坝段,每个坝段的分缝分块形式可以分为几种?
- 甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。
- 钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于（）mm。
- 大管道闭式循环冲洗技术管网冲洗要点包括（ ）。
- 关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。
- 属于偶然荷载的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
651Dq