- 建造师案例题
题干:某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件1:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表。流水施工参数表[artificial/abc61ea3dde-cf1e-440d-b6ef-47f539d2cff9.jpg]事件2:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件3:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用18万元:(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元:(3)人员伤亡善后费用62万元:(4)工期顺延6d。
题目:事件3中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

事件3中,施工单位的索赔要求是否成立的判断及理由。(1)工程清理、恢复费用18万元的索赔要求成立。理由:不可抗力事件发生后,工程所需清理、修复费用,由发包人承担。(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元的索赔要求不成立。理由:不可抗力事件发生后,承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。(3)人员伤亡善后费用62万元的索赔要求不成立。理由:不可抗力事件发生后,工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。(4)工期顺延6d的索赔要求成立。理由:不可抗力事件发生后,延误的工期相应顺延。

- 1 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件1、2、3中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 5 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 6 【建造师案例题】事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?
- 7 【建造师案例题】事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。
- 8 【建造师案例题】指出事件(1)中施工单位的哪些索赔要求不合理,为什么?审核机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:空压机为93元/台班,耙装机为300元/台班,风钻为190元/台班,混凝土搅拌机为140元/台班,最终应核定的索赔费用应是多少?
- 9 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立,并说明理由。
- 10 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
热门试题换一换
- 根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。其中的“噪声敏感建筑物”不包括()
- 单代号网络图与双代号网络图相比,具有的特点有( )。
- 下列情况中,不影响劳动合同履行的有()。
- 关于现浇钢筋混凝土结构在浇筑混凝土前的质量检查,说法正确的是()。
- 市政工程沉井下沉方法中,具有设备简单、在流砂层及黏土层下沉效果较高优点的是()。
- 以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价的是()。
- 改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处。
- 人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
