- 建造师案例题
题干：某广场地下车库工程,建设面积18000平方米。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-99-0201签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:[006-002-003-000-9787112160501-image/006-002-003-000-9787112160501-005-005.jpg]事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6d特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用18万元;(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;(3)人员伤亡善后费用62万元;(4)工期顺延6d。
题目：事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案(1)工程清理、恢复费用18万元:索赔成立;
理由:根据合同约定,不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元:索赔不成立;
理由:根据合同约定,不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。
(3)人员伤亡善后费用62万元:索赔不成立;
理由:根据合同约定,不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人承担。
(4)工期顺延6d:索赔成立;
理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。
您可能感兴趣的试题- 1 【建造师案例题】事件3中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 2 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 3 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 4 【建造师案例题】事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 5 【建造师案例题】事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。
- 6 【建造师案例题】分别指出事件三中,施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。
- 7 【建造师案例题】事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
- 8 【建造师案例题】事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
- 9 【建造师案例题】分别指出事件三中，施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。
- 10 【建造师案例题】事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
热门试题换一换
- 下列施工进度计划中，属于实施性进度计划的是( )计划。
- 在立井施工中，（ ）是最费工时的工作，它约占整个掘进工作循环时间的50%～60%，是决定立井施工速度的关键工作。
- 输油管道的静电接地引线宜采用( )形式。
- 请说出第六条中,检验后和安装后的管理制度的要求。
- 材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款,诉至人民法院。法院开庭审理后,在主审法官的主持下,乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书,则此欠款纠纷解决的方式是()。
- 凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面（）的，应当重新绘制竣工图。
- 现浇混凝土墩、台钢筋的绑扎应和混凝土的灌筑配合进行。水平钢筋的接头应( )。
- 以下法律文书不具有强制执行力的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
dkQwY