- 造价师案例题某工程项目施工合同于2000年12月签订,约定2001年1月开始正式施工,施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(图1-5-1),并经监理工程师审核批准。 该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各工作每月所完成的工程量相等。各工作的计划工程量和实际工程量如表1-5-1所示。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。 合同约定,混凝土结构工程综合单价为1000元/立方米,按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整,项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表1-5-2所示。 施工期间,由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月,并由于工作H工程量的增加使该工作的工作持续时间延长了1个月。 问题: 1.按施工进度计划编制资金使用计划(即计算每月和累计拟完工程计划费用),简要写出其步骤,计算结果填入数据表中。 2.计算工作H各月的已完工程计划费用和已完工程实际费用。 3.列式计算8月末的费用偏差和进度偏差(用费用额表示)。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
问题1:
将各工作计划工程量与单价相乘后,除以该工作持续时间,得到各工作每月拟完工程计划费用额,再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划费用额,然后逐月累加得到各月累计拟完工程计划费用额。根据上述步骤,参考时标网络图上相关数据按时间编制费用计划。计算结果见表1-5-3~表1-5-5。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】某工程项目合同价为2000万元,合同工期为20个月,后因增建该项目的附属配套工程,需增加工程费用160万元,则承包商可提出的工期索赔为( )个月。
- A 、0.8
- B 、1.2
- C 、1.6
- D 、1.8
- 2 【造价师案例题】该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?
- 3 【造价师案例题】某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出以下索赔补偿:(1)施工机械停滞费;(2)机上操作人员人工费;(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
- 4 【造价师案例题】某建设项目施工合同2月1日签订,合同总价6000万元,合同工期为6个月,双方约定3月1日正式开工。 合同中规定: (1)预付款为合同总价的30%,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣,每月以抵充工程款方式陆续收回(主要材料及设备费比重为60%)。 (2)质量保修金为合同总价的3%,从每月承包商取得工程款中按3%比例扣留。保修期满后,剩余部分退还承包商。 (3)当月承包商实际完成工程量少于计划工程量10%以上,则当月实际工程款的5%扣留不予支取,待竣工清算时还回工程款,计算规则不变。 (4)当月承包商实际完成工程量超出计划工程量10%以上的,超出部分按原约定价格的90%计算。 (5)每月实际完成工程款少于900万元时,业主方不予支付,转至累计数超出时再予支付。 (6)当物价指数超出2月份物价指数5%以上时,当月应结工程款应采用动态调值公式:P=P0x(0.25+0.15A/A0+0.60B/B0) 式中,P0为按2月份物价水平测定的当月实际工程款;0.15为人工费在合同总价中所占比重;0.60为材料费在合同总价中比重。人工费、材料费上涨均超过5%时调值。 (7)工期延误1d或提前1d应支付赶工费或误工费1万元。 施工过程中出现如下事件(下列事件发生部位均为关键工序): 事件1:预付款延期支付1个月(银行贷款利率为每年12%); 事件2:4月份施工单位采取防雨措施增加费用3万元。月中施工机械故障延误工期1d,费用损失1万元; 事件3:5月份外部供水管道断裂停水2d,施工停止,造成损失3万元; 事件4:6月份施工单位为赶在雨季到来之前完工,经甲方同意采取措施加快进度,增加赶工措施费6万元; 事件5:3~4月每月施工方均使用甲方提供的特殊材料20万元; 事件6:7月份业主方提出施工中必须采用乙方的特殊专利技术施工以保证工程质量,发生费用10万元。 注:2月份人工费指数与材料费指数为:100。根据上述背景材料按月份写出各月份的实际结算过程。
- 5 【造价师案例题】某工程项目施工合同于2009年12月签订,约定的合同工期为20个月,2010年1月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(见图),并经专业监理工程师审核批准。 该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各工作每月所完成的工程量相等。各工作的计划工程量和实际工程量如表所示。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。 合同约定,混凝土结构综合单价为1000元/立方米,按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整,项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表所示。 施工期间,由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月,并由于工作H工程量的增加使该工作的工作持续时间延长了1个月。请按施工进度计划编制资金使用计划(即计算每月和累计拟完工程计划投资),并简要写出计算步骤。
- 6 【造价师案例题】某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。 该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
- 7 【单选题】某工程于2002年3月20日签订合同,合同价款为500万元,工程造价综合指数为102%,2002年11月30日竣工,此时工程造价综合指数为106%,则工程价差调整额为( )万元。
- A 、519.61
- B 、18.87
- C 、40.6
- D 、19.61
- 8 【单选题】甲、乙于2012年4月20日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于2013年5月1日发生争议,甲于2013年5月10日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月23日判定该合同无效。则此合同自()无效。
- A 、2012年4月20日
- B 、2013年5月1日
- C 、2013年5月10日
- D 、2013年6月23日
- 9 【单选题】某工程项目合同价为2000万元,合同工期为20个月,后因增建该项目的附属配套工程,需增加工程费用160万元,则承包商可提出的工期索赔为( )个月。
- A 、0.8
- B 、1.2
- C 、1.6
- D 、1.8
- 10 【单选题】某工程项目合同价为2000万元,施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月,该部分工程的合同价格为160万元,则承包商可提出的工期索赔为( )。
- A 、0.8个月
- B 、1.6个月
- C 、1.8个月
- D 、1.2个月
热门试题换一换
- 某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元,其中第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为( )万元。
- 为正确合理的选择焊接接头的类型、坡口形状和尺寸,主要应综合考虑焊接接头的( )。
- 预应力混凝土工程施工技术日趋成熟,在预应力钢筋选用时,应提倡采用强度高,性能好的( )。
- 施工项目成本计划主要包括的内容有()。
- 某建设项目进口一批设备,其银行财务费为3.26万元,外贸手续费16.9万元,关税税税率为20%,增值税税率为17%,抵岸价为1820万元,该批设备的CIF为()万元。
- 关于投标保证金,下列描述正确的是()。
- 《建设工程工程量清单计价规范》中,所列的分部分项清单项目的工程量主要是指()。
- 关于钢筋混凝土工程量计算规则,说法正确的是()。
- 下列对刚性防水屋面的一般要求说法正确的有()。
- 设计概算的三级概算是指( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载