- 单选题某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ()。
- A 、发包人赔偿,延误的工期顺延
- B 、发包人赔偿,延误的工期不予顺延
- C 、自己承担,延误的工期顺延
- D 、自己承担,延误的工期不予顺延
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人的原因导致施工现场尚不具备施工的条件,以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,并相应顺延工期。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是 ( )
- A 、应由承包人自行复制，复制费用自行承担
- B 、应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
- C 、应由发包人复制，复制费用由发包人承担
- D 、应由发包人复制，复制费用由承包人承担
- 2 【单选题】在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由 ( )
- A 、保管员负责赔偿损失
- B 、发包人承担损失责任
- C 、承包人负责赔偿损失
- D 、发包人与承包人共同承担损失责任
- 3 【单选题】在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由 ( )
- A 、保管员负责赔偿损失
- B 、发包人承担损失责任
- C 、承包人负责赔偿损失
- D 、发包人与承包人共同承担损失责任
- 4 【单选题】在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
- A 、保管员负责赔偿损失
- B 、发包人承担损失责任
- C 、承包人负责赔偿损失
- D 、发包人与承包人共同承担损失责任
- 5 【单选题】对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。
- A 、应由承包人自行复制，复制费用自行承担
- B 、应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
- C 、应由发包人复制，复制费用由发包人承担
- D 、应由发包人复制，复制费用由承包人承担
- 6 【单选题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式,必须写明的是()。
- A 、申请仲裁的意思表示
- B 、仲裁事项
- C 、选定的仲裁委员会名称
- D 、适用的仲裁规则
- 7 【单选题】施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时,必须写明的是()
- A 、申请仲裁的意思表示
- B 、仲裁事项
- C 、选定的仲裁委员会名称
- D 、适用的仲裁规则
- 8 【单选题】某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由()承担。
- A 、承包人
- B 、钢材供应商
- C 、监理单位
- D 、发包人
- 9 【单选题】在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（ ）。
- A 、保管员负责赔偿损失
- B 、发包人承担损失责任
- C 、承包人负责赔偿损失
- D 、发包人与承包人共同承担损失责任
- 10 【单选题】某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（ ）。
- A 、工程师负责检验，发包人承担检验费用
- B 、工程师负责检验，承包人承担检验费用
- C 、承包人负责检验，发包人承担检验费用
- D 、承包人负责检验，承包人承担检验费用
