- 多选题某高中要建2幢宿舍楼,决定采取招标的形式,共有4家建筑公司参与投标,投标人的( )行为,中标无效,处中标项目金额5%~10%的罚款。
- A 、A公司以B公司的名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的
- B 、A公司以向招标人行贿的手段谋取中标的
- C 、在评标委员会依法推荐的4家中标候选建筑公司以外确定的S公司为中标人的
- D 、在所有投标被评标委员会否决后自行确定H公司为中标人的
- E 、通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C,D】
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
- 2 【建造师案例题】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2009年5月30日。该投资公司于2009年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2009年6月2日提交了投标保证金。开标会于2009年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2009年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2009年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2009年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1 000元,并使H项工作时间延长ld,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?费用索赔额是多少?
- 3 【建造师案例题】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2009年5月30日。该投资公司于2009年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2009年6月2日提交了投标保证金。开标会于2009年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2009年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。 事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2009年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2 d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。 事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2009年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。 事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。 事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1 000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。 问题 1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?为什么? 2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?为什么? 3.上述招标投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。 4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。 5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?费用索赔额是多少?
- 4 【单选题】某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收,该厂便擅自安排职工人住。不久,地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定,应对该质量问题承担相应民事责任的主体是()。
- A 、建设单位
- B 、施工单位
- C 、设计单位
- D 、勘察单位
- 5 【建造师案例题】业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
- 6 【建造师案例题】业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
- 7 【建造师案例题】业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
- 8 【单选题】某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位,合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂,则高校()。
- A 、可要求解除合同
- B 、可要求在合理期限内无偿修理或返工
- C 、可以追究设计单位的责任
- D 、可以追究材料供应商的责任
- 9 【单选题】某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收,便擅自安排职工入住。不久,地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定,应对该质量问题承担相应民事责任的主体是()。
- A 、建设单位
- B 、施工单位
- C 、设计单位
- D 、勘察单位
- 10 【建造师案例题】业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
热门试题换一换
- 10.下列选项中,浅基坑开挖的程序正确的是( )。
- 我国《合同法》规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但是( )的情形除外。
- (一) [背景资料] 某豪华酒店工程项目,18层框架混凝土结构,全现浇混凝土楼板,主体工程已全部完工,经验收合格。进入装饰装修施工阶段,该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务,装饰装修工程施工工期为150d,装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸,该装饰装修工程采用固定总价合同,合同总价为720万元。 该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法:地面镶边施工过程中,在靠墙处采用砂浆填补;在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时,用石灰浆进行打底;木竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行;对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用。 在水磨石整体面层施工过程中,采用同类材料以分格条设置镶边。
- 在细部工程的施工技术要求中,护栏玻璃应使用厚度不小于( )mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
- 指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。
- 中压A地下燃气管道与建筑物基础的水平净距不得小于()。
- 下列投标人的情形中,属于以他人名义投标的是()。
- 下列施工现场危险源中,属于第一类危险源的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载