- 建造师案例题
题干：背景资料：某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：（1）该工程的工期为18个月，如果是承包方的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。（2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。（3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。（4）工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0.5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。
题目：施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。1）施工现场关系的协调不应由施工单位负责，而应由业主负责，因为施工单位不是总承包单位，业主负责更有利于开展工作；2）工程变更的约定没有相关依据。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】建设单位与施工单位之间经过协商约定,将原合同中的“定时支付工程款”修改为“达到一定工程的前提下,定时支付工程款”属于民事法律关系变更中的( )。
- A 、客体范围的变更
- B 、客体性质的变更
- C 、主体的改变
- D 、权利减少
- 2 【单选题】若建设单位与施工单位在施工合同中约定，由施工单位垫资施工，工程竣工后工程款在竣工结算时一次性支付，但对垫资利息没有约定，则在工程竣工结算时( )。
- A 、不考虑垫资款的利息
- B 、按照工程拖欠款处理
- C 、按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
- D 、按中国人民银行发布的同期存款利率计算利息
- 3 【单选题】甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于3天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )计付。
- A 、2010年2月10日
- B 、2010年1月31日
- C 、2010年1月15日
- D 、2010年1月8日
- 4 【单选题】建设单位与施工单位之间经过协商约定，将原合同中的“定时支付工程款”修改为“达到一定工程的前提下，定时支付工程款”属于民事法律关系变更中的( )。
- A 、客体范围的变更
- B 、客体性质的变更
- C 、主体的改变
- D 、权利减少
- 5 【单选题】建设单位与施工单位之间经过协商约定,将原合同中的“定时支付工程款”修改为“达到一定工程的前提下,定时支付工程款”属于民事法律关系变更中的( )。
- A 、客体范围的变更
- B 、客体性质的变更
- C 、主体的改变
- D 、权利减少
- 6 【建造师案例题】施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立,哪些不成立?并说明理由。
- 7 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是()。
- A 、尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- B 、由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支持
- C 、尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
- D 、由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
- 8 【建造师案例题】该工程施工单位和业主可进行哪些索赔?具体内容是什么?
- 9 【建造师案例题】施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？
- 10 【单选题】施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对施工单位的请求人民法院的做法是（ ）。
- A 、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
- B 、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
- C 、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付
- D 、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持
