- 建造师案例题
题干:某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2009年5月30日。该投资公司于2009年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2009年6月2日提交了投标保证金。开标会于2009年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2009年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2009年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2009年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1天和人工窝工7个工日。事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长ld,人工窝工24个工日。上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
题目:乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
事件一:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的,可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键工作,未受到影响,不予工期索赔。事件二:不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。事件三:可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。事件四:可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
- 2 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 3 【建造师案例题】针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
- 4 【建造师案例题】上述材料中,乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿,原因是什么?
- 5 【建造师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
- 6 【建造师案例题】针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
- 7 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 8 【建造师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
- 9 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 10 【建造师案例题】上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
热门试题换一换
- 质量保证金是用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,该缺陷责任期最长为( )个月。
- 关于合同法中的自愿原则,下列表述错误的是( )。
- 下列关于施工质量政府监督管理的原则说法正确的是( )。
- 申请人不服行政复议决定的,可以在收到行政复议决定书之日起( )日内向人民法院提起诉讼。
- 生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任,经( )依法采取执行措施后,仍不能对受害人给予足额赔偿的,应当继续履行赔偿义务。
- 建筑节能分部工程质量验收应由谁组织?应由哪些人员参加?
- 下列荷载中,属于偶然荷载的是( )。
- 关于施工现场文明施工措施的说法,正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载