- 建造师案例题
题干:某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。施工过程中发生了如下事件:[ejjzs/jzgcglysw/mtdjd/6/image/img-06-174-01.jpg]网络进度计划图(单位:周)事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4d。事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4d,材料损失费1万元。事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
题目:针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
事件一:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任,由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。事件二:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔。事件三:不应提出任何索赔。因为乙方的误工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。事件四:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的,由此产生的费用和工期延误应由自己承担。事件五:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期作出的决策,属于自身原因。
您可能感兴趣的试题
- 1 【建造师案例题】针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
- 2 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 3 【建造师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
- 4 【建造师案例题】上述材料中,乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿,原因是什么?
- 5 【建造师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由。
- 6 【建造师案例题】针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
- 7 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 8 【建造师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
- 9 【建造师案例题】针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
- 10 【建造师案例题】上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
热门试题换一换
- 根据《合同法》规定,对效力待定合同的理解正确的是( )。
- 露天深孔爆破的布孔方式有单排布孔及多排布孔两种。多排布孔包括( )。
- 工程监理单位转让监理业务的,责令改正,没收违法所得,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,( )。
- 一方当事人提出的下列( )证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民法院应当确认其证明力。
- 将施工成本按人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费等费用项目进行编制的方法,是按( )编制施工成本计划。
- 同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是()。
- 平面钢框架结构应设置(),以保证其稳定和刚度。
- 事件二中,施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
- 关于单位工程施工组织设计过程检查与验收的说法,正确的有( )。
- 根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997] 339号),对违反技术规程的施工单位,工程质量监督机构通知( )采取纠正措施。
- 关于玻璃幕墙的说法,正确的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载