- 单选题甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
- A 、15
- B 、16
- C 、17
- D 、21
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】承、发包双方在施工合同中约定,双方在履行合同过程中所发生的争议,均提交上海的仲裁委员会仲裁(注,上海地区有两家仲裁委员会)。那么,下列说法中正确的是( )。
- A 、该约定意思表示明确,有效
- B 、当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
- C 、由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的,因而无效
- D 、当事人可以申请仲裁,也可以提起诉讼
- 2 【单选题】如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行时,乙方( )。
- A 、仍应设法继续施工
- B 、如停止施工则应承担违约责任
- C 、可停止施工,由甲方承担违约责任
- D 、可停止施工,由甲、乙双方共同承担责任
- 3 【多选题】甲乙施工合同约定,乙垫资完成工程,交工后甲一次性付清工程款。工程交工后,甲因为工程质量有问题只付了工程款的70%,则下列说法正确的是( )。
- A 、该垫资应按照工程欠款计算
- B 、欠款利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息
- C 、垫资利息标准没有约定的,应按照同期同类银行贷款利率计息
- D 、欠款利息从交工之日起计付
- E 、垫资利息从开工之日起计付
- 4 【单选题】甲、乙双方签订的施工合同中约定,合同发生争议由仲裁委员会裁决,但未约定仲裁委员会的名称,后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见,则该仲裁协议( )。
- A 、无效
- B 、有效
- C 、可撤销
- D 、效力待定
- 5 【单选题】甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
- A 、15
- B 、16
- C 、17
- D 、21
- 6 【单选题】承、发包双方在施工合同中约定,双方在履行合同过程中所发生的争议,均提交上海的仲裁委员会仲裁(注,上海地区有两家仲裁委员会)。那么,下列说法中正确的是()。
- A 、该约定意思表示明确,有效
- B 、当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
- C 、由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的,因而无效
- D 、当事人可以申请仲裁,也可以提起诉讼
- 7 【单选题】如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行时,乙方( )。
- A 、仍应设法继续施工
- B 、如停止施工则应承担违约责任
- C 、可停止施工,由甲方承担违约责任
- D 、可停止施工,由甲、乙双方共同承担责任
- 8 【单选题】承、发包双方在施工合同中约定,双方在履行合同过程中所发生的争议,均提交上海的仲裁委员会仲裁(注,上海地区有两家仲裁委员会)。那么,下列说法中正确的是()。
- A 、该约定意思表示明确,有效
- B 、当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
- C 、由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的,因而无效
- D 、当事人可以申请仲裁,也可以提起诉讼
- 9 【单选题】甲乙双方订立了买卖合同,合同中约定了违约金为1万元,卖方甲收取了买方的8000元定金,后甲不能履约,则乙可以要求甲()。
- A 、支付双倍违约金,不返还定金
- B 、支付违约金1万元,并返还定金
- C 、支付违约金1万元,但不能要求返还定金
- D 、支付违约金1万元,并双倍返还定金
- 10 【单选题】甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是()。
- A 、甲公司可以向人民法院申请强制执行
- B 、人民法院应当根据调解书进行判决
- C 、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
- D 、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
热门试题换一换
- 根据《建设工程监理规范》(G250319—2000),编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是( )。
- 某酒店工程,建筑面积为67000平方米,为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其各项投标价目为: 措施项目:3000万元;土方工程:1800万元;建筑工程:10800万元;室外工程:2500万元;其他项目为60500万元(其中暂列金额为58000万元);规费费率按规定为0.55%;税金按国家规定取3.4%。 请简述其他项目的清单构成。
- 某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有,单位领导多次催促后仍拒不上交,则其有可能面临的处罚是()。
- 指出消防系统工程验收中不正确之处,正确的消防系统工程验收应如何进行?
- 预应力钢筋张拉应由()主持。
- 机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作,专业间存在作业面交替现象,在交接时应协调好()。
- 分别指出施工单位在两处检查点中不符合要求之处,并说明理由。
- 关于落地式操作平台的说法,正确的是( )。
- 关于设备租赁的说法,错误的是( )。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载