- 建造师案例题
题干：某水利工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。本项目合同工期为22个月。在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如下图所示)和一份工程报告。[006-001-011-000-9787516007327-image/006-001-011-000-9787516007327-010-004.jpg]工程报告的主要内容是:(1)鉴于本项目安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。(2)本项目两侧临街且为繁华交通要道,故需在施工前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请(见下表)。[006-001-011-000-9787516007327-image/006-001-011-000-9787516007327-010-005.jpg]在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月月底时拖后1个月。在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月月底时拖后1个月。
题目：施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经监理工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案施工单位的索赔申请表中的第2、3项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算,人工窝工不能按工日费计算。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】反索赔的工作内容是( )。
- A 、防止对方提出索赔，而向对方索赔
- B 、反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求
- C 、防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求
- D 、反对对方提出索赔，而向对方索赔
- 2 【单选题】索赔申请表中，不包括（ ）。
- A 、索赔金额
- B 、日期
- C 、索赔项目
- D 、索赔事件的起因
- 3 【多选题】索赔申请表应填写（ ）内容。
- A 、设备闲置清单
- B 、索赔项目
- C 、索赔金额和日期
- D 、证明文件
- E 、有效票据
- 4 【建造师案例题】施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经监理工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。
- 5 【单选题】索赔申请表中,不包括()。
- A 、索赔金额
- B 、索赔工期
- C 、索赔项目
- D 、索赔事件的起因
- 6 【多选题】索赔申请表应填写()内容。
- A 、设备闲置清单
- B 、索赔项目
- C 、索赔金额和日期
- D 、证明文件
- E 、有效票据
- 7 【建造师案例题】施工单位的索赔能否得到支持？请说明理由。
- 8 【多选题】索赔申请表应填写（ ）内容。
- A 、设备闲置清单
- B 、索赔项目
- C 、索赔金额和日期
- D 、证明文件
- E 、有效票据
- 9 【建造师案例题】施工单位可索赔的内容有哪些？根据索赔内容应提供哪些索赔依据？
- 10 【建造师案例题】施工单位的索赔是否合理？请说明理由。
热门试题换一换
- 施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（ ）主张。
- 设置措施项目清单时,脚手架的确定主要参考( )。
- 合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖,以解决双方争议纠纷。
- 施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后,应当于最长()h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
- 选用恰当的金属材料和非金属材料是控制设备及管道腐蚀的方法之一,针对天然气输送管道主要是防止输送介质中()的腐蚀。
- 检查混凝土拌合物均匀性时,混凝土中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于()。
- 甲、乙、丙签订融资租赁合同，甲根据乙的选择，向丙购买了一台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现该设备存在质量瑕疵，不能正常运行。下列表述正确的是（）。
- 以下有关集体合同的说法中，正确的是（ ）。
- 下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第二层次的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
o7R3k