- 造价师案例题某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图所示。
说明:(箭线上方为工作名称,箭线下方为持续时间,双箭线为关键线路)(时间单位:天) 甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件: 事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。 事件2:8月21日至22日,场外停电、停工2天,造成人员窝工16个工日。 事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m增至350m,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/立方米,经协商调整后综合单价为50元/立方米。 事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15平方米,该工作综合单价为78元/立方米。 事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。 假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

费用索赔总额的计算:事件1:人工费=6×12+5×25×(1+20%)=222(元);事件2:人工费=16×12=192(元),机械费=2×50=100(元);事件5:人工费=10×25×(1+80%)=450(元),机械费=1×400=400(元);合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1364(元)。

- 1 【单选题】某类别建筑工程的10立方米砖墙砌筑工程的人工费、材料费、机械费分别为370元、980元、50元,当地公布的该类典型工程材料费占分项直接工程费的比例为68%,有关费率如表所示,按照综合单价法确定的该砌墙砌筑(10立方米 )的综合单价中,利润为( )元。
- A 、67.2
- B 、70.0
- C 、75.6
- D 、111.0
- 2 【造价师案例题】乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
- 3 【单选题】当建设工程施工合同甲乙双方因工程价款结算引起纠纷,当事人一方应当向( )人民法院提起诉讼。
- A 、合同签订地
- B 、工程所在地
- C 、发包人住所地
- D 、承包人住所地
- 4 【多选题】甲乙双方订立了一建设工程承包合同,如果甲行为不符合合同约定,由此给乙造成的损失,甲应当承担赔偿责任,对于该损失赔偿额,下列说法正确的是( )。
- A 、相当于因违约造成的损失
- B 、不包括合同履行后可获得的利益
- C 、包括合同履行后可获得的利益
- D 、不得超过违约方订立合同时预见或者应当预见的违约可能造成的损失
- E 、可以超过违约方订立合同时预见或者应当预见的违约可能造成的损失
- 5 【单选题】甲乙双方于2007年5月5日签订了一份买卖合同,并约定买方收到卖方付货之日起10天内付款,买方于2007年5月30日收到货物却一直不予付款。则该货款的诉讼时效期间届满的日期是( )。
- A 、2009年5月5日
- B 、2009年5月15日
- C 、2009年5月30日
- D 、2009年6月9日
- 6 【单选题】甲乙双方于2002年5月5日签订了一份买卖合同,并约定买方收到卖方付货之日起10天内付款,买方于2002年5月30日收到货物却一直不予付款,则该货款的诉讼时效期间届满的日期是( )。
- A 、2004年5月5日
- B 、2004年5月15日
- C 、2005年5月30
- D 、2004年6月9日
- 7 【造价师案例题】某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500立方米,假设直接费单价为4.2元/立方米,综合费率为直接费的20%。该基坑施工三方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1立方米的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件: 事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。 事件2:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。 事件3:5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900立方米。 事件4:5月20~22日,因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。 事件5:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。 问题 1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。 2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天? 3.假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加入工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少? 4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?
- 8 【单选题】当甲乙双方因建设工程施工合同工程价款结算引起纠纷时,当事人一方应当向()人民法院提起诉讼。
- A 、合同签订地
- B 、工程所在地
- C 、发包人住所地
- D 、承包人住所地
- 9 【多选题】甲乙双方订立了一建设工程承包合同,如果甲行为不符合合同约定,由此给乙造成的损失,甲应当承担赔偿责任,对于该损失赔偿额,下列说法正确的有()。
- A 、相当于因违约造成的损失
- B 、不包括合同履行后可获得的利益
- C 、包括合同履行后可获得的利益
- D 、不得超过违约方订立合同时预见或者应当预见的违约可能造成的损失
- E 、可以超过违约方订立合同时预见或者应当预见的违约可能造成的损失
- 10 【造价师案例题】乙方可否就上述每项事件向甲方提出工期和(或)费用索赔?请简要说明理由。
热门试题换一换
- 列出有效投标人的评标价格计算表。
- 套管可分为( )等。
- 项目持续时间的计算方法一般包括( )。
- 石子压碎指标检验中试样质量为100g,试样筛余量80g,则压碎指标值为( )。
- 如果合同违反法律和行政法规,损害国家、集体和社会公众利益,其应为()。
- 低合金高强度结构钢中,具有良好的综合力学性能,低温冲击韧性、冷冲压、切削加工性、焊接性能等的屈服点等级为()。
- 下列不属于工业炉组成的是()。
- 下列工程项目中,属于生产性建设工程项目的是()。
- 对内墙涂料的基本要求有()。
- 某建筑物为石砌围墙,下为毛石基础,墙内地坪标高为-0.45m,墙外地坪标高为-1.2m,在计算砌石工程量时,下列说法正确的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
