- 单选题承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标地质勘察资料不符,遇到了流沙,致使工期拖延了1个月,后又因合同中的疏漏,按工程师的解释导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是( )。
- A 、发包人不予补偿
- B 、发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
- C 、发包人不给予工期延长但给予费用补偿
- D 、发包人应当给予工期延长及相应费用补偿
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
本题考核的是1Z206061掌握建设工程索赔的依据。
(1)导致工期拖1个月,业主责任,提供的勘察资料与实际地质状况不符,应予延长。
(2)合同疏漏情况下,该合同不可修改,以工程师解释为准,1万元应予补偿。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标地质勘察资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是( )。
- A 、发包人不予补偿
- B 、发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
- C 、发包人不给予工期延长但给予费用补偿
- D 、发包人应当给予工期延长及相应费用补偿
- 2 【建造师案例题】 业主在施工期间各月实际结算给承包商的工程款各是多少?
- 3 【单选题】某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额,由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后,承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外,还应包括()
- A 、应得的措施费和间接费
- B 、应得的间接费和利润
- C 、应得的现场管理费和分包费
- D 、应得的总部管理费和分包费
- 4 【多选题】关于地基与基础工程工程实体验收所需条件的说法,正确的有()。
- A 、地基与基础分部验收前,基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录
- B 、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处提出整改方案
- C 、楼层标高控制线应清楚弹出,竖向结构主控轴线应弹出墨线,并做醒目标志
- D 、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成
- E 、安装工程中各类管道预埋结束,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求
- 5 【建造师案例题】由于几种情况的暂时停工,承包商在6月25日向业主提出延长工期26d,费用索赔人民币2万元/d（此费率已经核准），共计索赔款52万元。应批准延长工期多少天,索赔款额多少万元?
- 6 【单选题】某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额,由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后,承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外,还应包括()。
- A 、应得的措施费和间接费
- B 、应得的间接费和利润
- C 、应得的现场管理费和分包费
- D 、应得的总部管理费和分包费
- 7 【多选题】关于地基与基础工程专业承包企业的承包范围下列说法正确的是()。
- A 、一级企业可承担各类地基与基础工程的施工
- B 、二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工
- C 、三级企业可承担工程造价500万元及以下各类地基与基础工程的施工
- D 、三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工
- E 、四级企业可承担工程造价100万元及以下各类地基与基础工程的施工
- 8 【单选题】地基基础分项工程的质量控制点不包括（ ）。
- A 、土质
- B 、基础位置
- C 、基础杯口弹线
- D 、沙石质量
- 9 【建造师案例题】由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向监理工程师提交了延长工期25d,成本损失费人民币2万元/d（此费率已经监理工程师核准）和利润损失费人民币2千元/d的索赔要求，共计索赔款57.2万元。监理工程师应该批准该索赔款额多少万元？
- 10 【建造师案例题】由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向监理工程师提交了延长工期25 d，成本损失费人民币2万元／d(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2千元／d的索赔要求，共计索赔款57.2万元。监理工程师应该批准该索赔款额多少万元？
热门试题换一换
- 建设工程生产安全事故应急预案的管理包括( )。
- 采用盖挖法施工的地铁车站多采用（ ）结构。
- 某建筑公司承接一体育馆改造项目，以工料机单价法计算得到的人工费为2500万元，材料费1600万元，机械费700万元，其中零星工程的费用占直接工程费的3.0%，措施费为直接工程费的9.0%．间接费的费率为6.0%，利润为5.0%，税金按规定计取，费率按3.4%计算。 请简单说明直接费、间接费、税金三者之间的构成。
- 在帷幕灌浆时，其钻孔质量要求包括( )等。
- 以下关于事故隐患、生产安全事故的报告,说法错误的是( )。
- 阀门的严密性试验压力为()。
- 沥青混合料面层主控项目:原材料、混合料、压实度、面层厚度、()。
- 针对事件三存在的问题，项目部应采取什么措施？
- 由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
l5Qxn